Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 59  (Nord) Date de parution : 26/10/2011 Date de péremption : 01/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 208A N° annonce (BOAMP) 99

travaux de déconstruction, école Marceau à Armentières 

1226-->
BOMP A/0208-99Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté urbaine de Lille.
Correspondant : Mme la Présidente, aménagement et Habitat Secrétariat Général 1 rue du Ballon B.P. 749, 59034 Lille Cedex, tél. : 03-20-21-22-48, télécopieur : 03-20-21-60-08, courriel : amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr, adresse internet : http://www.lillemetropole.marchepublicfr.

Objet du marché : armentières - ecole Marceau - travaux de déconstruction.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45110000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement bancaire (mandat administratif) - délai de paiement 30 jours - une avance est prévue (taux de 5 %).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1. Garanties techniques : moyens humain et matériel
2. Garanties professionnelles : compétence / qualification
3. Garanties financières : le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- qualité du mémoire technique : 40 %.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 1er décembre 2011, à 12 heures.

Renseignements complémentaires .

Une visite des lieux non obligatoire est fixée au lundi 9 novembre 2011 à 9 heures à Armentières à l'ancienne école Marceau rues de Messines et Marceau.

Les prestations seront exécutées pour une durée de 2 mois à compter de l'ordre de service de démarrage .

Justificatifs candidature
- formulaire MINEFI Dc1 ;
- formulaire MINEFI Dc2 entière complété ;
- attestation Qualibat 1112 (démolition technicité confirmée) avec effectif de 9 personnes minimum délivrée par l'organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment - 55 avenue Kleber 75784 PARIS Cedex 16 ou qualification équivalente ;
- la preuve des capacités peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
- liste de références similaires

Contenu de l'offre
- acte d'engagement daté et signé par le candidat.(en cas de groupement, chaque membre du groupement signera l'acte d'engagement sauf si le mandataire a été dûment habilité à signer par ses cotraitants) ;
- détail estimatif daté et signé par le candidat ;
- mémoire technique appliqué aux spécifications du chantier daté et signé par le candidat et comprenant les éléments suivants

Critères de sélection des candidatures :

1. Garanties techniques : moyens humain et matériel

2. Garanties professionnelles : compétence / qualification

3. Garanties financières : le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché

Critères de jugement des offres :

1. Prix des prestations (pondération : 60 %)

2. Qualité du mémoire technique (pondération : 40 %) : Le mémoire technique sera noté sur :
- l'installation de chantier (plan d'installation et de circulation à fournir) pondération 10 % ;
- la méthode de déconstruction (propre au chantier) pondération 10 % ;
- la méthode de gestion des déchets - pondération 10 % ;
- la méthode de protection des parcelles voisines -pondération 10 %.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté Urbaine de Lille.
Correspondant : Mme la Présidente aménagement et Habitat Secrétariat Général Bât R+8 Accueil Principal 1 rue du Ballon B.P. 749, 59034 Lille Cedex, adresse internet : http://www.lillemetropole-marchepublic.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Communauté Urbaine de Lille.
Correspondant : Mme la Présidente aménagement et Habitat Secrétariat Général 1 rue du Ballon B.P. 749, 59034 Lille Cedex, télécopieur : 03-20-21-60-08, courriel : amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté Urbaine de Lille.
Correspondant : Mme la Présidente aménagement et Habitat Secrétariat Général 1 rue du Ballon B.P. 749, 59034 Lille Cedex, tél. : 03-20-21-22-48, télécopieur : 03-20-21-60-08, courriel : amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr, adresse internet : http://www.lillemetropole-marchepublic.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 143 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47, adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/lille/index.shtml.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Lille 143 rue Jacquemars Giélée B.P. 2039, 59014 Lille Cedex, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47, adresse internet : http://www.conseil-etat.fr/lille/index.shtml.

Mots déscripteurs
Bâtiment
Démolition

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR