Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 52  (Haute-Marne) Date de parution : 10/02/2011 Date de péremption : 03/03/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 29A N° annonce (BOAMP) 45

travaux de démolition de bâtiments dans le cadre de l'aménagement du secteur de la gare de Chaumont 

0003-->
BOMP A/0029-45Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Chaumont.
Correspondant : M. le maire, direction Ingénierie Place de la Concorde B.P. 564, 52012 Chaumont Cedex, tél. : 03-25-30-60-73, télécopieur : 03-25-30-59-54, courriel : vrd.environnement@ville-chaumont.fr, adresse internet : http://www.ville-chaumont.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Collectivité territoriale.

Objet du marché : travaux de démolition de bâtiments dans le cadre de l'aménagement du secteur de la gare de Chaumont.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45110000
Objets supplémentaires : 45111000.

Lieu d'exécution : place du Général de Gaulle, 52000 Chaumont.

Code NUTS : FR214.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation s'inscrit dans le cadre du projet de réaménagement du secteur de la gare de Chaumont.
Cette consultation est organisée dans le cadre des dispositions des articles 27.III.2° et 28 du Code des marchés publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) .

Le marché porte sur la démolition de plusieurs bâtiments, préalablement à l'aménagement du quartier de la gare, à savoir :
- ancien tri postal, Place du Général de Gaulle ;
- ancien foyer du personnel roulant de la SNCF, rue Henri Dunant ;
- ancien abri de défense passive et quai attenant, ancienne cour aux marchandises.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : il n'est pas prévu d'option au sens du droit français.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 18 avril 2011.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement assuré pour partie par fonds propres de la collectivité et pour partie par fonds extérieurs.
Paiement selon les règles de la comptabilité publique dans le délai global maximum visé à l'article 98 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques, professionnelles et financières liées et proportionnées à l'objet du marché.

Situation juridique - références requises : copie du jugement en cas de redressement judiciaire.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ou équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : certificat(S) de qualification(s) professionnelle(s) ;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Qualibat 11 11 et 15 12 ou équivalent.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) ;
Déclaration du candidat (Dc2 ou équivalent).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 mars 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : la transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise gratuite sur demande écrite au service dont les coordonnées figurent au point 2 ci-dessus. Le dossier est également disponible sur le profil acheteur de la collectivité à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 février 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87, adresse internet : http://www.chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr, télécopieur : 03-26-21-01-87, adresse internet : http://www.chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr.

Mots déscripteurs
Démolition
Terrassement

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR