Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 69  (Rhône) Date de parution : 09/11/2011 Date de péremption : 30/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 217A N° annonce (BOAMP) 115

travaux de démolition et reconstruction des vestiaires des jardiniers botanistes du parc de la tête d'or à Lyon 

0109-->
BOMP A/0217-115Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lyon.
Correspondant : M. le maire, direction de la Construction 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, tél. : 04-72-10-30-30, télécopieur : 04-72-10-35-08, adresse internet : http://www.lyon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics.lyon.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : parc de la tete d'or - demolition et reconstruction des vestiaires des jardiniers botanistes.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : place Général Leclerc, 69006 Lyon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
#Précision sur l'opération : Démolition des vestiaires existants. Construction d'un nouveau batiment abritant des vestiaires (70 mètres carrés), des sanitaires (48 mètres carrés), un réfectoire (32 mètres carrés) et des locaux de rangement (20 mètres carrés)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marchés publics à tranches conditionnelles séparés composés d'une tranche ferme d'une durée de 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations (la date prévisionnelle de début d'exécution est fixée début février 2012) et de 4 tranches conditionnelles dont le délai d'exécution est inclus dans celui de la tranche ferme et décompté à partir la date fixée dans la décision de la Ville de Lyon de les affermir. Affermissement des tranches conditionnelles: le délai limite de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution des tranches conditionnelles est inclus dans le délai global d'exécution de 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier). Détail des tranches: #Tranche ferme : Démolition et reconstruction des vestiaires des jardiniers Botanistes. #Tranche conditionnelle n°1 : " Clôture et portail " - affectée au lot 1 Démolition - terrassements- vRD - gros oeuvre et au lot 4 Menuiseries extérieures aluminium - métallerie. #Tranche conditionnelle n°2: " Cuve de récupération EP et régulation " - affectée au lot 1 Démolition - terrassements- vRD. #Tranche conditionnelle n°3: " Stores intérieurs " - affectée au lot 4 Menuiseries extérieures aluminium - métallerie et " Alimentation stores intérieurs " au lot 8 Electricité - courants forts - courants faibles. #Tranche conditionnelle n°4: " Réfection du stationnement " - affectée au lot 1 Démolition - terrassements- vRD - gros oeuvre.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : pour les lots 1 et 2 uniquement, il est prévu l'application d'une retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : ressources propres ; budget principal de la ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un meme marché est interdite.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Condition particulière d'exécution : Clause sociale. Les présentes conditions particulières s'appliquent aux lots : 1 et 2. En application de l'article 14 du code des marchés publics, la Ville de Lyon fixe dans ce marché un niveau minimal d'insertion par l'activité économique de : Lot 1 : 1 mois (168 heures); Lot 2 : 1 mois (136 heures). Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans les cahiers des charges de la consultation.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : Une déclaration de candidature type Dc1 ou équivalent ; ›_En cas de groupement, un pouvoir au mandataire ; ›_Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ; ›_Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : voir renseignements relatifs aux lots.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat : une déclaration indiquant les effectifs du candidat ›_Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre) ; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. #Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : voir renseignements relatifs aux lots. #Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : voir renseignements relatifs aux lots.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 30 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : T1DC 6016.

Renseignements complémentaires : #Procédure adaptée.ouverture des offres prévue le 01/12/2011. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. #Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés.#le délai d'exécution inscrit au paragraphe "Durée du marché ou délai d'exécution" est à lire comme étant de 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.#le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/), dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage a l'annexe de l'hotel de Ville (place Louis Pradel). Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date limite d'obtention : 30 novembre 2011, à 12 heures.
²Modalités d'ouverture des offres :

Date : 1er décembre 2011, à 14 heures.

Lieu : annexe de l'hôtel de Ville - place Louis Pradel 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Lyon.
direction de la Construction Hôtel de Ville 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Chefs de projet : Thierry pourcenoux / Daniel LAPALUS direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service administratif des Marchés (Construction) direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service marchés direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Démolition - terrassements- vRD - gros oeuvre.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) . Délai Tranches conditionnelles n°1; n°2 et n°4: Inclus dans le délai de la tranche ferme.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 245 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 12 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à assurer le creusement et le blindage de fouilles dans des terrains sans difficulté, ainsi que les travaux de remblais. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 1311 ou équivalent. 2/ Capacité à assurer l'édification de murs porteurs en maçonnerie, la réalisation de planchers, les travaux d'ossatures béton armé correspondants, l'entretien et la transformation des constructions et de leurs accessoires. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2111 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45111100, 45112500.
Lot(s) 2 Charpente bois - murs ossature bois - bardages.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 235 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 12 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à assurer la fourniture et la pose des ouvrages de charpente jusqu'à 25 mètres de portée, des étaiements simples, des escaliers sur noyaux en bois ou bois et métal, y compris les mains courantes. Tous ces travaux peuvent faire appel à des éléments en bois lamellé-collé. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2312 ou équivalent. 2/ Capacité à assurer la fourniture et le montage de charpentes en bois lamellé-collé et structures en bois collé jusqu'à une portée de 40 mètres ou présentant des difficultés techniques équivalentes, tant par la forme, les assemblages et les volumes de bois lamellé-collé mis en 'Uvre. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 2342 ou équivalent. 3/ Capacité à assurer la pose de murs porteurs extérieurs en bois sur 355 mètres carrés minimum.

C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45223200, 45262650.
Lot(s) 3 Couverture - etanchéité - zinguerie.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 140 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à réaliser des travaux d'étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 3212 ou équivalent. 2/ Capacité à réaliser les éléments accessoires de couverture tels que : évacuation d'eaux pluviales, entourage de souches, bandes accessoires etc. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 3151 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45261210
Objets supplémentaires : 45261420.
Lot(s) 4 Menuiseries extérieures aluminium - métallerie.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) . Délai Tranches conditionnelles n°1 et n°3 : Inclus dans le délai de la tranche ferme.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 110 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à assurer la fabrication et la pose de menuiseries extérieures et ensembles menuisés dans tous les cas de mise en 'Uvre. Sont compris les travaux d'insertion des vitrages, des fermetures et des éléments de remplissage. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 3521 ou équivalent. 2/ Capacité à assurer des travaux de Serrurerie-Métallerie de technicité courante. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4411 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 44316500.
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures bois.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 40 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Entreprise qui assure la fourniture et la pose de tout ouvrage de menuiserie et son adaptation éventuelle. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4311 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 Platrerie - peinture - plafonds suspendus.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 100 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à réaliser en éléments préfabriqués, jointoyés ou non, des travaux de surface plane, de cloisonnements légers, de plafonds suspendus ou fixes, et de pose d'éléments intérieurs de doublage contribuant à l'isolation thermique. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 4131 ou équivalent. 2/ Capacité à réaliser les travaux de reconnaissance et d'assainissement des supports et d'application des revetements assurant la protection des matériaux de construction à l'intérieur ou à l'extérieur des batiments. Sont compris les travaux de :peinture, peinture de sols. Cette capacité (2) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 6111 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442110, 45421146.
Lot(s) 7 Carrelage - faiences.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 40 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à réaliser des travaux courants de carrelages et revetements avec des matériaux usuels et de fabrication courante. Cette capacité peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 6311 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Lot(s) 8 Electricité - courants forts - courants faibles.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) . Délai Tranche conditionnelle n° 3: Inclus dans le délai de la tranche ferme.

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 60 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à étudier et réaliser des travaux d'installations d'équipements électriques, haute et basse tension, pour établissements recevant du public (toutes catégories). Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification QUALIFELEC Electrotechnique Indice E2 ou équivalent. 2/ Capacité à étudier et réaliser des installations de courants faibles à partir d'un cahier des charges fourni par un tiers. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification QUALIFELEC Courants-Faibles Indice Cf2 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 9 Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires.
; délai Tranche ferme: 6 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 120 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à réaliser des travaux relatifs aux façonnages, à la mise en place et aux raccordements de conduits d'air de toute nature, d'installations aérauliques ou de conditionnement d'air, de raccordement des appareils de production et d'émission. Cette capacité (1) peut etre attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 5432 ou équivalent. 2/ Capacité à réaliser en intérieur toutes installations sanitaires domestiques y compris les installations de production d'eau chaude , les installations de gaz, les raccordements électriques nécessaires à leur bon fonctionnement, les canalisations de toute nature. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 5111 ou équivalent. 3/ Capacité à étudier et réaliser : des installations de chauffage, pouvant etre combinées avec une production et une distribution d'eau chaude à partir de générateurs utilisant toutes énergies et régulations. Ces installations peuvent etre à eau chaude basse température, à air chaud pulsé ou non, du type chauffage électrique intégré. Installations de V.M.C., Installations de désenfumage. Capacité à assurer le tubage des conduits, la fourniture et la pose des brûleurs, le raccordement, la mise au point et l'entretien des systèmes de régulation correspondant aux installations du type ci-avant. Cette capacité (3) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 5311 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45330000, 45232460.

Mots déscripteurs
Carrelage
Charpente
Chauffage (travaux)
Couverture
Démolition
Electricité
Menuiserie
Métallerie
Plâtrerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR