annonces appels offres marches publics
Entrez votre login Mot de passe
annonces appels offres marches publicsInscrivez-vous Mot de passe oublié ?
appel-offre
Détail de l'appel d'offre
            
Département Emet. : 77  (Seine-et-Marne)
Date de parution : 08/11/2011
Date de péremption : 02/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP) : 216A N° annonce (BOAMP) : 75

travaux de désamiante et de démolition aux centres d'exploitation à Gretz-Armainvilliers et Dammartin-en-Goële 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de Seine-et-Marne.
Correspondant : Mme COULON Brigitte, 45, rue du général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01-64-14-73-37, télécopieur : 01-64-14-73-76, courriel : brigitte.coulon@cg77.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Activités issues des lois de décentralisation.

Objet du marché : travaux de désamiante et de démolition aux centres d'exploitation à Gretz-Armainvilliers et Dammartin-En-Goële.
Lot n°1 - désamiantage
Lot n°2 - démolition.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS - 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
il est précisé qu'avant toute intervention sur le chantier, l'entreprise qui exécutera les prestations de désamiantage devra fournir les certificats mentionnés aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ainsi qu'une attestation d'assurance en cours de validité, garantissant les activités correspondantes.
Lot n° 1 désamiantage :
- tranche ferme : Le désamiantage d'un logement à Gretz-Armainvilliers
-Tranche conditionnelle n° 1 : Le désamiantage d'un garage et du centre de vie au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
- Tranche conditionnelle 2 : Le désamiantage d'un bâtiment à usage de bureaux (ancienne subdivision) au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Lot n° 2 démolition :
- tranche ferme : Un bâtiment à usage de logement en rez-de-chaussée d'une surface de 105 mètres carrés au centre d'exploitation de la route de Gretz-Armainvilliers.
- tranche conditionnelle 1 : Une partie de bâtiment recevant un garage et le centre de vie en rez-de-chaussée de 167,14 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
- Tranche conditionnelle 2 : Un bâtiment à usage de bureaux (ancienne subdivision) sur R+1 de 365,81 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
- Tranche conditionnelle 3 : Un bâtiment préfabriqué à usage de réfectoire en rez-de-chaussée de 83.78 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
- Tranche conditionnelle 4 : Une partie du bâtiment à usage de hangar et d'atelier en rez-de-chaussée de 299,52 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % effectuée sur les règlements.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : conformité administrative des documents exigés à l'appui de la candidature, qualité des références, qualité des moyens humains et matériels, chiffres d'affaires.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique jugée au regard du mémoire technique : 60 % ;
- le prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 décembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 8 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 02122011.

Renseignements complémentaires : duree du marche/delai d'execution des prestations :
Pour chaque tranche, il est fixé une période de préparation d'une durée de 1 mois et 15 jours.
Lot n°1 - désamiantage
Tranche ferme :
Le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 14 jours calendaires.
Tranche conditionnelle n°1:
le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n°1 est de 14 jours calendaires.
Tranche conditionnelle n°2:
le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n°2 est de 14 jours calendaires.
lot n°2 - démolition
Tranche ferme :
Le délai d'exécution des travaux de la tranche ferme est de 14 jours calendaires.
Tranche conditionnelle n°1 :
Le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n°1 est de 28 jours calendaires.
Tranche conditionnelle n°2 :
Le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n°2 est de 14 jours calendaires.
Tranche conditionnelle n°3 :
Le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n°3 est de 14 jours calendaires.
Tranche conditionnelle n°4 :
Le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle n°4 est de 14 jours calendaires.
date prévisionnelle de début des prestations : mars 2012
prix du marche :
Marché à prix global et forfaitaire
Prix révisable
modalites de consultation :
Toute demande de dossier de consultation peut parvenir par télécopie à la D.A.B.C. Service administratif (01.64.14.73.76) ou par courrier électronique (brigitte.coulon@cg77.fr) en rappelant l'objet de la consultation.
Les candidats ont également la possibilité de télécharger le dossier de consultation dans son intégralité sur le site
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_BYwpQTWPjX
PIECES administratives et techniques a fournir au titre de la candidature
- dc1, (nouveau formulaire révisé au 15/09/2010 ou équivalent) à compléter, dater et signer,
- dc2, (nouveau formulaire révisé au 15/09/2010 ou équivalent) à compléter,
- justificatif de la capacité du signataire de la candidature et de l'offre à engager le candidat, (extrait K-Bis, procès-verbal d'assemblée générale...)
- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du jugement correspondant.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
- déclaration indiquant les effectifs globaux du candidat
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
- déclaration concernant le chiffre d'affaires, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles
documents constituant l'offre :
Pour chaque lot pour lequel une offre est présentée :
- l'acte d'engagement ainsi que ses annexes établi en un seul original dûment complété, daté et signé,
- la décomposition du prix global et forfaitaire établie selon le cadre joint au D.C.E.
- Le mémoire technique du candidat
La valeur technique sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat dans lequel ce dernier devra préciser :
- les moyens techniques, organisationnels et humains proposés (personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier) pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délai, d'organisation et de sécurité,
- la démarche qualité envisagée afin de respecter la charte chantier à Faible Impact Environnemental notamment en matière de gestion des déchets de chantier, afin de réduire au maximum les nuisances occasionnées par le chantier.
délai global de paiement : 30 jours
financement : Budget départemental, ressources propres
la loi Française est la seule applicable au présent marché. En cas de litige, les tribunaux français sont les seuls compétents. Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relatifs au marché doivent être rédigés en français.
Dans le cas où l'entreprise ne se présente pas seule, à l'issue de la procédure, le groupement retenu devra prendre la forme d'un groupement solidaire après attribution du marché.
delai de recours:
Référé pré-contractuel : depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du marché.
En cas de référé contractuel, ce recours peut être exercé jusqu'au 31ème jour après la publication de l'avis d'attribution du marché.
Requête au fond : recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet de candidature ou de l'offre et de l'avis d'attribution du marché.
Instance chargée des procédures de recours
tribunal Administratif de Melun
43 ruedu Général de Gaulle
77 000 Melun.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de Seine et Marne DABC Service administratif.
Correspondant : Mme COULON Brigitte 45, rue du général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01-64-14-73-37, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : conseil général de Seine et Marne DABC Service administratif.
Correspondant : Mme COULON Brigitte 45, rue du général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01-64-14-73-37, télécopieur : 01-64-14-73-76, courriel : brigitte.coulon@cg77.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Département de Seine et Marne DABC Service Administratif.
Correspondant : Mme COULON Brigitte 45 rue du Général de Gaulle, 77010 Melun, tél. : 01-64-14-73-37, télécopieur : 01-64-14-73-76, courriel : brigitte.coulon@cg77.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_BYwpQTWPjX.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 - désamiantage.
Lot 1 - désamiantage.
; ce lot comprend une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles.

Informations complémentaires : -Tranche ferme
le désamiantage d'un logement
adresse des travaux :
1 rue de Paris, 77220 Gretz-Armainvilliers
Les travaux portent sur :
- la dépose de conduits de fluide en fibre ciment localisés dans les WC
- la dépose de plaques planes en fibre ciment dans les murs ou cloisons de la salle de bains
- tranche conditionnelle 1
le désamiantage d'un garage et du centre de vie au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Adresse des travaux :
Rue des Prés Boucher, 77230 Dammartin-En-Goele
Les travaux portent sur :
- la dépose du sol en carrelage de l'entrée du centre de vie.
- tranche conditionnelle 2
le désamiantage d'un bâtiment à usage de bureaux (ancienne subdivision) au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Adresse des travaux :
Rue des Prés Boucher, 77230 Dammartin-En-Goele
Les travaux portent sur :
- la dépose du sol en carrelage du bureau n°2,
- la dépose du sol en PVC et sa colle du bureau n°3,
- la dépose du pilier béton dans la circulation du rez-de-chaussée du bâtiment.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Lot(s) 2 lot 2 - démolition.
Lot 2 - démolition.
; ce lot comprend une tranche ferme et 4 tranches conditionnelles.

Informations complémentaires : - Tranche ferme
un bâtiment à usage de logement en rez-de-chaussée d'une surface de 105 mètres carrés au centre d'exploitation de la route de Tournan-Gretz. La démolition concernera également les réseaux présents dans le périmètre indiqué sur l'annexe 001 du document appelé Cctp-00-Tce.
Adresse des travaux :
1 rue de Paris, 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
- tranche conditionnelle 1
une partie de bâtiment recevant un garage et le centre de vie en rez-de-chaussée de 167,14 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Adresse des travaux :
Rue des Prés Boucher, 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- tranche conditionnelle 2
un bâtiment à usage de bureaux (ancienne subdivision) sur R+1 de 365,81 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Adresse des travaux :
Rue des Prés Boucher, 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- tranche conditionnelle 3
un bâtiment préfabriqué à usage de réfectoire en rez-de-chaussée de 83.78 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Adresse des travaux :
Rue des Prés Boucher, 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
- tranche conditionnelle 4
une partie du bâtiment à usage de hangar et d'atelier en rez-de-chaussée de 299,52 mètres carrés au centre d'exploitation des routes de Dammartin en Goële.
Adresse des travaux :
Rue des Prés Boucher, 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE.

C.P.V. - Objet principal : 45111100.

Mots déscripteurs
Amiante
Démolition

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
            


 

 

 

VEILLE SUR LES APPELS D'OFFRES DES MARCHES PUBLIQUES

Les achats publics à travers les appels d’offres représentent un enjeu économique important pour les PME/TPE.
Le nouveau code des marchés publics a pour objectif de simplifier les procédures et ainsi de leur faciliter l’accès à la commande publique

Aujourd’hui, les annonces d’appels d’offres sont publiées sur divers médias :
- Organes officiels tel que les appels d’offres BOAMP ou encore les appels d’offres du JOUE (Journal Officiel de L’union Européenne)
- la presse papier nationales et régionale
- les sites internet des collectivités dans lesquels sont publiés les MAPA (marchés à procédure adaptée)
- les sites internet dit «Profils acheteurs» relatifs aux plateformes de dématérialisation des marchés publics

Bref, comme vous le devinez, la difficulté réside aujourd’hui à retrouver les appels d’offres sans perdre son temps dans cette phase de recherche.

Depuis 2004, Klekoon fournit cette prestation de veille sur les marchés publics en délivrant de façon ciblée les appels d’offres  à sa clientèle d’entreprises.

Chaque client, qu’il soit Grand Compte ou Petite Entreprise reçoit une attention particulière de la part des Services Techniques Klekoon, et un paramétrage personnalisé lui permettra de recevoir de façon régulière par alerte email les appels d’offres de son secteur d’activité, mais également en fonction de sa zone géographique.

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées selon vos besoins et budget.

ANNUAIRE DES FOURNISSEURS

L'Annuaire des Fournisseurs Klekoon référence plusieurs centaines de fournisseurs agréés c'est-à-dire des entreprises qui ont signé la Charte Qualité qui vous garantit le sérieux des prestataires sélectionnés par nos experts métiers. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez faire vos demandes de devis en ligne gratuitement.

Nos fournisseurs s'engagent à vous répondre sous un délai maximal de 72h00. Quelque soit votre besoin (biens, services, produits), gagnez du temps et faites vos demandes devis en ligne en recevant plusieurs offres tarifaires.

MAPA : MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE

Les MAPA commencent à partir de 4000 euros. KLEKOON propose la publication des annonces MAPA sur sa plateforme. Les marchés publics à procédure adaptée (MAPA) sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature, des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre. Pour les marchés à procédure adaptée, le code des marchés publics vous permet de faire une publicité adaptée à votre marché

DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Plateforme de dématérialisation des marchés publics (Profil Acheteur)
L’acheteur public peut l’utiliser comme «profil acheteur» pour la mise en ligne des DCE sur la plateforme de dématérialisation.
Réception des plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation obligatoire à partir de 90 000€ HT et obligation pour les acheteurs publics de publier sur un profil acheteur.
Le Profil acheteur  Klekoon est reconnu en tant plateforme de dématérialisation et est utilisé par plusieurs milliers de donneurs d’ordres.

La mise en ligne des Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)
Obtenir les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) en ligne
La réponse électronique des entreprises à un achat public.

XFILES – TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Télétransmission des actes au contrôle de légalité. Afin de dématérialiser l’envoi de vos actes en préfecture, utilisez la plateforme de télétransmission des actes en préfecture, XFILES.
Le contrôle de légalité s'intègre dans le cadre de l'évolution et de la modernisation des rapports entre l'Etat et les collectivités.

Elle répond aux exigences du projet ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) initié par le gouvernement. Pour les collectivités, cette plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité permettra de télétransmettre aux préfectures les actes soumis au contrôle de légalité.

Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, consiste à fournir aux services des préfectures et des sous-préfectures un outil d’aide et de suivi du contrôle de légalité sous la forme d’une application « métier » et à permettre aux collectivités de transmettre, par la voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité.

XHELIOS – TÉLÉTRANSMISSION DES INFOS COMPTABLES AU TRÉSOR PUBLIC

Pour les collectivités qui souhaitent dématérialiser l’ensemble de leurs flux comptables vers leur trésorerie générale,  Klekoon vous propose sa plateforme X-HELIOS de télétransmission des informations comptables au Trésor Public.

X-HELIOS permet la dématérialisation d’échange des titres, mandats et bordereaux des collectivités vers le Trésor Public.

Les transmissions d'informations vers le Trésor Public (états de payes, titres de recettes, mandats de dépenses et les factures, pièces justificatives des marchés publics) seront activées très prochainement sur cette même plate-forme. L'accès aux services est réservé aux personnes autorisées disposant d'un certificat électronique à cet effet.

FORMATION AUX MARCHÉS PUBLICS

Le secteur des achats publics se libéralise de plus en plus, en s’ouvrant d'avantage aux petites entreprises.
Certaines entreprises font leurs premiers pas dans les appels d’offres publics ou tout simplement souhaitent passer à la réponse par voie électronique.
Face à ce besoin, Klekoon en tant organisme de formation agréé par la DDTE propose plusieurs sessions de formation aux marchés publics.
Ces formations s’adressent aux dirigeants, commerciaux, assistants administratifs et bien sûr aux personnes chargées des réponses aux appels d’offres.

1) Session de formation : La réponse par voie dématérialisée à un marché public (Durée : un jour)
Les stagiaires aborderont tous les aspects de la dématérialisation des appels d’offres et découvriront la remise des plis par voie électronique sur les principaux «Profils Acheteurs».
Des travaux  pratiques avec des certificats électroniques seront abordés allant de la mise en ligne des DCE jusqu’à la réception des plis envoyés par les entreprises soumissionnaires.

2) Session de formation : Comment soumissionner à un marché public (Durée : un jour)
Ce cours passe en revue toutes les étapes de la réponse à un appel d’offres.
Comment retrouver une annonce d’un marché public et obtenir son DCE auprès des établissements publics.
Comprendre comment élaborer une réponse à un achat public.
Préparation de l’enveloppe candidature en remplissant le dossier de candidature avec les différents formulaires DC1, DC2, DC3, DC4 et les divers documents nécessaires.