annonces appels offres marches publics
Entrez votre login Mot de passe
annonces appels offres marches publicsInscrivez-vous Mot de passe oublié ?
appel-offre
Détail de l'appel d'offre
            
Département Emet. : 78  (Yvelines)
Date de parution : 23/11/2011
Date de péremption : 07/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP) : 226A N° annonce (BOAMP) : 131

travaux d'enfouissement des reseaux aeriens, de renovation de l'eclairage public et de la voirie, rue saint michel à Versailles 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Versailles.
Correspondant : le maire, service des Marchés Publics, Rp 1144, 78011 Versailles, tél. : 01-30-97-84-62, télécopieur : 01-30-97-84-23, courriel : marchespublics@versailles.fr, adresse internet : http://www.achats.versailles.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.versailles.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'enfouissement Des Reseaux Aeriens, De Renovation De l'eclairage Public Et De La Voirie, rue Saint Michel A Versailles.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45230000
Objets supplémentaires : 34928500, 45233000, 45316110.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
pour le lot n°1, les variantes ne sont pas autorisées.
Pour le lot n°2, des variantes pourront être proposées sur des points techniques et environnementaux.
Possibilité de recourir à des avenants ou marchés complémentaires si nécessaire.
La ville se réserve la possibilité d'engager des négociations avec certains candidats retenus après analyse de leur offre.
Le nombre des candidats admis à négocier sera de 3 maximum

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : avance de l'article 87 du Code des Marchés Publics conditionnée à la constitution d'une garantie à la 1ère demande (article 89).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché financé sur les crédits d'investissement du budget de la Ville.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire d'entreprises.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : dc1; Dc2.

Capacité économique et financière - références requises : preuve d'une assurance risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : I. Soit certificats de capacité de moins de trois ans pour des travaux similaires ou équivalent Soit références pour des travaux similaires de moins de trois ans Soit :
-Pour Le Lot n°1 : - tn4 (qualification en éclairage public) ou équivalent,
-pour Le Lot n°2 : - profils d'entreprises de la Fntp (nomenclature 2008) ou équivalent :
34 " chaussée urbaine " - 341 (assises), 346 (pose de bordures et caniveaux) et 347 (petits ouvrages divers en maçonnerie)
5 " assainissement " - 5113 (établissement de canalisations inférieures ou égales à Dn 300 mm en site urbain, avec reprise ou création de branchements)
II. Pour Le Lot n°1 Uniquement: liste du personnel habilité à travailler sur des chantiers sous tension.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 décembre 2011, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11at-Sm-0803-A.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.versailles.fr
Délai d'exécution : Pour le lot n°1: 50 jours ouvrés; Pour le lot n°2: à determiner par le candidat (75 jours calendaires maximum)
criteres d'attributions : Pour Le Lot n°1:
-Prix (40 %)
-Valeur technique de l'offre au vu du mémoire (40 %)
-Cohérence du planning (10 %)
-Délai de fourniture de l'ensemble d'éclairage(10 %)
Pour Le Lot n°2:
-Valeur technique au regard du mémoire technique (50 %)
-Prix (40 %)
-Délai d'exécution des travaux, et cohérence avec le planning prévisionnel (10 %)
La ville se réserve la possibilité d'engager des négociations avec certains candidats retenus après analyse de leur offre. Le nombre de candidats admis à négocier sera de 3 maximum.
Documents A Fournir:
1) Acte(S) d'engagement (A.E.) daté(s) et signé(s);
2) Part du marché sous-traitée, notamment à des Pme ou à des artisans (article 48 du nouveau code des marchés);
3) Bordereau des prix unitaires : cadres ci-joints à compléter et à signer;
4) Détail quantitatif estimatif : cadres ci-joints à compléter et à signer;
5) Rib ou Rip;
6) Attestation de l'entreprise l'engageant à être présente et disponible pour les prestations demandées au moment de la période des vacances scolaires;
7) Le mémoire relatif aux dispositions applicables à l'élimination des déchets contenant notamment : les moyens de valorisation et de traitement des déblais et matériaux issus du chantier (identification et localisation des centres de mise en décharge et plates formes de recyclage, nature des recyclages), l'action mise en oeuvre pour réduire l'impact environnementale du chantier ;
8) Pour le lot n°1 : le planning détaillé des travaux ;
9) Pour le lot n°2 : Planning prévisionnel détaillé avec le phasage des opérations successives et comprenant la période de préparation ;
10) Attestation de visite de chantier Pour Le Lot n°2 Uniquement ;
11) Mémoire justificatif relatif :
– Pour le lot n°1 :
- moyens techniques et humains que l'entreprise entend mettre en oeuvre pour réaliser le chantier;
- méthodologie pour rabattre remontée aérosouterraine basse tension située face au n°3 rue Saint Michel dans coffret S20 400 ampères sans avoir à interrompre la distribution électrique;
- moyens et méthode pour assurer le cheminement des piétons, limiter la gêne aux riverains et assurer l'accès aux immeubles durant les travaux ;
- exemple de plan minute Erdf en s'appuyant sur le projet de la rue St Michel.
– Pour le lot n°2 :
- moyens techniques et humains que l'entreprise entend mettre en oeuvre pour réaliser le chantier;
- méthodologie d'organisation et d'exécution des travaux en vue d'impacter au minimum les riverains (gestion des accès secours et services publics, des riverains, des piétons et du trafic en transit, déviations éventuelles proposées, phasage des travaux, modalités d'exécution - sous circulation, hors circulation...) ;
- modalités et méthodologie d'abandon des branchements pluviaux d'assainissement pour assurer l'étanchéité et l'intégrité du réseau d'assainissement (dépose, comblement, méthodologie en cas de dépose ou de remplissage...), traitement du raccordement abandonné sur le réseau ;
- fiches techniques des matériaux employés et notamment :
– Enrobés rosissant ;
– Asphaltes ;
– Béton à 250 Kg/M3 ;
– Grave de béton concassé 0/20 ;
– Bordures granit proposée (provenance et qualité) ;
– Regards préfabriqués pour avaloirs (conforme aux prescriptions du Cctp 2.17.2) et dispositifs de couronnement en fonte ;
– Coulis de cendre volante (en cas de comblement des anciens branchements pluviaux des Be);
– Pièces de raccordement et de piquetage des nouveaux branchements sur les ouvrages existants (joints forcheda, raccords spéciaux...) ;
– Pavés podotactiles proposés ;.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de Versailles : Service des Marchés Publics.
56 avenue de Saint Cloud, Rp1144, 78011 Versailles, tél. : 01-30-97-81-96, télécopieur : 01-30-97-84-23, courriel : marches.publics@versailles.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud, 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : délai d'introduction des recours : la juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication du présent avis (article R551-7 du code de justice administrative).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Enfouissement des réseaux aériens et éclairage public.

C.P.V. - Objet principal : 45316110.
Lot(s) 2 Travaux de rénovation de voirie.

C.P.V. - Objet principal : 45233000.

Mots déscripteurs
Génie civil
Réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
            


 

 

 

VEILLE SUR LES APPELS D'OFFRES DES MARCHES PUBLIQUES

Les achats publics à travers les appels d’offres représentent un enjeu économique important pour les PME/TPE.
Le nouveau code des marchés publics a pour objectif de simplifier les procédures et ainsi de leur faciliter l’accès à la commande publique

Aujourd’hui, les annonces d’appels d’offres sont publiées sur divers médias :
- Organes officiels tel que les appels d’offres BOAMP ou encore les appels d’offres du JOUE (Journal Officiel de L’union Européenne)
- la presse papier nationales et régionale
- les sites internet des collectivités dans lesquels sont publiés les MAPA (marchés à procédure adaptée)
- les sites internet dit «Profils acheteurs» relatifs aux plateformes de dématérialisation des marchés publics

Bref, comme vous le devinez, la difficulté réside aujourd’hui à retrouver les appels d’offres sans perdre son temps dans cette phase de recherche.

Depuis 2004, Klekoon fournit cette prestation de veille sur les marchés publics en délivrant de façon ciblée les appels d’offres  à sa clientèle d’entreprises.

Chaque client, qu’il soit Grand Compte ou Petite Entreprise reçoit une attention particulière de la part des Services Techniques Klekoon, et un paramétrage personnalisé lui permettra de recevoir de façon régulière par alerte email les appels d’offres de son secteur d’activité, mais également en fonction de sa zone géographique.

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées selon vos besoins et budget.

ANNUAIRE DES FOURNISSEURS

L'Annuaire des Fournisseurs Klekoon référence plusieurs centaines de fournisseurs agréés c'est-à-dire des entreprises qui ont signé la Charte Qualité qui vous garantit le sérieux des prestataires sélectionnés par nos experts métiers. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez faire vos demandes de devis en ligne gratuitement.

Nos fournisseurs s'engagent à vous répondre sous un délai maximal de 72h00. Quelque soit votre besoin (biens, services, produits), gagnez du temps et faites vos demandes devis en ligne en recevant plusieurs offres tarifaires.

MAPA : MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE

Les MAPA commencent à partir de 4000 euros. KLEKOON propose la publication des annonces MAPA sur sa plateforme. Les marchés publics à procédure adaptée (MAPA) sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature, des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre. Pour les marchés à procédure adaptée, le code des marchés publics vous permet de faire une publicité adaptée à votre marché

DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Plateforme de dématérialisation des marchés publics (Profil Acheteur)
L’acheteur public peut l’utiliser comme «profil acheteur» pour la mise en ligne des DCE sur la plateforme de dématérialisation.
Réception des plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation obligatoire à partir de 90 000€ HT et obligation pour les acheteurs publics de publier sur un profil acheteur.
Le Profil acheteur  Klekoon est reconnu en tant plateforme de dématérialisation et est utilisé par plusieurs milliers de donneurs d’ordres.

La mise en ligne des Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)
Obtenir les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) en ligne
La réponse électronique des entreprises à un achat public.

XFILES – TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Télétransmission des actes au contrôle de légalité. Afin de dématérialiser l’envoi de vos actes en préfecture, utilisez la plateforme de télétransmission des actes en préfecture, XFILES.
Le contrôle de légalité s'intègre dans le cadre de l'évolution et de la modernisation des rapports entre l'Etat et les collectivités.

Elle répond aux exigences du projet ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) initié par le gouvernement. Pour les collectivités, cette plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité permettra de télétransmettre aux préfectures les actes soumis au contrôle de légalité.

Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, consiste à fournir aux services des préfectures et des sous-préfectures un outil d’aide et de suivi du contrôle de légalité sous la forme d’une application « métier » et à permettre aux collectivités de transmettre, par la voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité.

XHELIOS – TÉLÉTRANSMISSION DES INFOS COMPTABLES AU TRÉSOR PUBLIC

Pour les collectivités qui souhaitent dématérialiser l’ensemble de leurs flux comptables vers leur trésorerie générale,  Klekoon vous propose sa plateforme X-HELIOS de télétransmission des informations comptables au Trésor Public.

X-HELIOS permet la dématérialisation d’échange des titres, mandats et bordereaux des collectivités vers le Trésor Public.

Les transmissions d'informations vers le Trésor Public (états de payes, titres de recettes, mandats de dépenses et les factures, pièces justificatives des marchés publics) seront activées très prochainement sur cette même plate-forme. L'accès aux services est réservé aux personnes autorisées disposant d'un certificat électronique à cet effet.

FORMATION AUX MARCHÉS PUBLICS

Le secteur des achats publics se libéralise de plus en plus, en s’ouvrant d'avantage aux petites entreprises.
Certaines entreprises font leurs premiers pas dans les appels d’offres publics ou tout simplement souhaitent passer à la réponse par voie électronique.
Face à ce besoin, Klekoon en tant organisme de formation agréé par la DDTE propose plusieurs sessions de formation aux marchés publics.
Ces formations s’adressent aux dirigeants, commerciaux, assistants administratifs et bien sûr aux personnes chargées des réponses aux appels d’offres.

1) Session de formation : La réponse par voie dématérialisée à un marché public (Durée : un jour)
Les stagiaires aborderont tous les aspects de la dématérialisation des appels d’offres et découvriront la remise des plis par voie électronique sur les principaux «Profils Acheteurs».
Des travaux  pratiques avec des certificats électroniques seront abordés allant de la mise en ligne des DCE jusqu’à la réception des plis envoyés par les entreprises soumissionnaires.

2) Session de formation : Comment soumissionner à un marché public (Durée : un jour)
Ce cours passe en revue toutes les étapes de la réponse à un appel d’offres.
Comment retrouver une annonce d’un marché public et obtenir son DCE auprès des établissements publics.
Comprendre comment élaborer une réponse à un achat public.
Préparation de l’enveloppe candidature en remplissant le dossier de candidature avec les différents formulaires DC1, DC2, DC3, DC4 et les divers documents nécessaires.