Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 84  (Vaucluse) Date de parution : 20/10/2011 Date de péremption : 10/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 204A N° annonce (BOAMP) 123

Travaux d'entretien et de maintenance du patrimoine de l'OPH Avignon 

1220-->
BOMP A/0204-123Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPHLM de la Ville d'Avignon.
Correspondant : M. Cano José, directeur général, 124, avenue de la Trillade - B.P. 870, 84073 Avignon Cedex 2, tél. : 04-90-81-13-63, télécopieur : 04-90-81-45-79.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : travaux d'entretien et de maintenance du patrimoine de l'oph Avignon.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : avignon et Département de Vaucluse.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché divisé en lots et en secteurs
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les situations seront réglées par virements. Délai de paiement conforme à la législation en vigueur. Financements de l'opération : fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature (Dc1) complétée, datée, signée
déclaration du candidat (Dc2) complété,
copie du jugement en cas de redressement judiciaire
déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas prévus à l'article 43 du code des marchés publics
chiffre d'affaires des 3 dernières années
tout document permettant d'apprécier les moyens humains et techniques de l'entreprise
Références dans le domaine de la consultation sur les 5 dernières années avec attestations indiquant la nature des prestations, le montant des travaux, la maîtrise d'oeuvre ou d'ouvrage ou expérience démontrée via les CV des personnels
Attestation d'assurance RC professionnelle, décennale en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Délai d'urgence. - Justification : travaux d'entretien et de maintenance du patrimoine de l'oph Avignon.

Date limite de réception des offres : 10 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011/41.

Renseignements complémentaires : renseignements administratifs : 04.90.81.13.63
renseignements techniques : 04.90.81.45.08.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible sur le site : www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 124 avenue de la Trillade, 84000 Avignon, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_oX8EmZFDGg.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16, avenue de Feuchères - cS 880106, 30941 Nîmes Cedex 9, tél. : 04-66-27-37-00.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 2 - Plomberie.
Lot 7 - Courant faibles.
Lot 17 - Etanchéité.

Mots déscripteurs
Electricité
Etanchéité
Maintenance
Plomberie
Prestations de services

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR