Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 59  (Nord) Date de parution : 29/10/2011 Date de péremption : 12/12/2011 12:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 211A N° annonce (BOAMP) 119

Travaux d'espaces publics et de voirie à Lille (lot 4 serrurerie lot 5 fontainerie) 

1229-->
BOMP A/0211-119

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Communauté urbaine de Lille, 1, rue du Ballon B.P. 749, contact : secrétariat général aménagement et habitat, à l'attention de Mme la Présidente, F-59034 Lille. Tél. : (+33) 06 20 21 22 48. E-mail : amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr. Fax : (+33) 03 20 21 60 08.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lillemetropole.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.lillemetropole-marchepublic.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Lille Métropole Communauté urbaine, 1 rue du Ballon B.P. 749, contact : secrétariat général aménagement et Habitat, à l'attention de Mme la Présidente, F-59034 Lille. Tél. : (+33) 03 20 21 22 48. E-mail : amenagementcadredeviegi@lillemetropole.fr. Fax : (+33) 03 20 21 60 08

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Lille Métropole Communauté urbaine, 1, rue du Ballon B.P. 749, contact : secrétariat général aménagement et habitat, à l'attention de Mme la Présidente, F-59034 Lille. Tél. : (+33) 03 20 21 22 48. E-mail : amenagementcadredevirgi@lillemetropole.fr. Fax : (+33) 03 20 21 60 08. URL : http://www.lillemetropole-marchepublic.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Lille Métropole Communauté urbaine, 1 rue du Ballon, contact : secrétariat général aménagement et habitat bâtiment R+8, 2ème étage porte 232 Unité Fonctionnelle courrier, à l'attention de Mme la Présidente, F-59304 Lille. Tél. : (+33) 03 20 21 22 48. Fax : (+33) 03 20 21 60 08. URL : http://www.lillemetropole-marchepublic.fr


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Autre.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : oui.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
lille quartier de lille sud Loos ANRU Opération nice cannes travaux d'espaces publics et de voirie lot 4 serrurerie lot 5 fontainerie.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : territoire de la Communauté urbaine de Lille.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats .

Il s'agit de travaux permettant de desservir les opérations de logements Gide Vallès, Epi de Soil, Pierre Loti, Léo Lagrange et Briquetterie (Lmh) et le nouveau jardin des équipements (école Wagner, nouveau centre social de l'arbrisseau et salle de sports F. Coppée) qui sera aménagé par la ville de Lille.

Les travaux comprennent:
- la réalisation de la rue du Collège prolongée, la rue du Sud prolongée, la rue de Nice prolongée, la rue du Sud Est et la rue du Sud Ouest ;
- la réalisation d'une promenade le long du secteur Gides-Vallès ;
- la résidentialisation de 5 ensembles de logements collectifs (Lmh) ;
- la réalisation du jardin des équipements
Lot 4 : La nature des travaux consiste en la réalisation de l'ensemble des ouvrages de serrurerie: les travaux préparatoires à la pose des serrureries du type réalisation des plots de fondation ou carottages dans les bordures bétons par exemple; la fourniture et la pose des ouvrages de serrurerie prévus, les essais de fonctionnement, notamment pour les ouvrages motorisés et les systèmes d'interphonie.

Lot 5 : Il s'agit d'une fontaine type sèche trapézoidale, composée de 42 jets droits, en 4 groupes.

La consultation est menée dans le cadre d'un groupement de commandes associant LMCU, les villes de Lille et Loos et LMH. Le coordonnateur du groupement est LMCU. Chaque membre du groupement signera avec l'opérateur économique un marché à hauteur de ses propres besoins.

Lot 4 : Serrurerie (maîtres d'ouvrage : ville de Lille, ville de Loos, Lmh)

Lot 5 : Fontainerie (maîtres d'ouvrage : ville de Lille, ville de Loos)

Afin d'assurer la cohérence des travaux, les marchés seront attribués de la façon suivante :

Les 3 marchés du lot 4 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.

Les 2 marchés du lot 5 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44316500, 44313100,45223110,45233293.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.


II.1.8) Division en lots :
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
non.


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale :


II.2.2) Options :
non.


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée en mois : 42 (à compter de la date d'attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS


Lot n° 4

Intitulé : Serrurerie
1) Description succincte :
La nature des travaux consiste en la réalisation de l'ensemble des ouvrages de serrurerie: les travaux préparatoires à la pose des serrureries du type réalisation des plots de fondation ou carrotages dnas les bordures bétons par exemple; la fourniture et la pose des ouvrages de serrurerie prévus, les essais de fonctionnement, notamment pour les ouvrages motorisés et les systèmes d'interphonie.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44316500, 44313100,45223110.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 42 (à compter de la date d'attribution du contrat).

5) Informations complémentaires sur les lots
les 3 marchés du lot 4 seront attribués à un même opérateur économique qui signera un marché avec chaque maître d'ouvrage.
Les marchés démarreront à compter de la notification de l'ordre de service commandant le démarrage de ces travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Fontainerie
1) Description succincte :
Il s'agit d'une fontaine type sèche trapézoidale, composée de 42 jets droits, en 4 groupes.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233293.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

Durée en mois : 42 (à compter de la date d'attribution du contrat).

5) Informations complémentaires sur les lots
les 2 marchés du lot 5 seront attribués à un même opérateur économique qui sgnera un marché avec chaque maître d'ouvrage.
Les travaux commenceront à la date de notification de l'ordre de service prescrivant leur commencement.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les dépenses relatives au marchés seront financées sur le budget de la ville de lille pour ses marchés, sur le budget de la ville de loos pour ses marchés, sur le budget de LMH pour ses marchés.
Les prix sont révisables. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Le délai global de paiement est de 30 jours.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du Code des marchés publics.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
non.


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : cf.VI.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : cf.VI.3.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : cf.VI.3.

III.2.4) Marchés réservés :
non.


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :
non.


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
11S0102.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
12 décembre 2011, à 12:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : non.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
non.


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
non.


VI.3) Autres informations .

Justificatifs candidature
- formulaire MINEFI Dc1 ;
- formulaire MINEFI Dc2 entière complété ;
- la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Seront mises en évidence, dans cette liste, les références de travaux effectués dans des conditions similaires à celles des travaux faisant l'objet de la présente consultation
Critères de sélection des candidatures :

1. Garanties professionnelles : compétences / qualifications

Sont exigées les qualifications suivantes ou équivalentes :

Pour le lot 4 : Serrurerie :

4832 : clôtures et treillages

4411 : serrurerie-métallerie

4421 : structures métalliques

4441 : clôtures métalliques

Pour le lot 5 : Fontainerie :

Qualifications extrait de la nomenclature FNTP

211 : démolition, abattage par engin mécanique

2321 : travaux de terrassement courants en milieu urbain

234 : couches de forme en matériaux rapportés

Index de nomenclature Qualibat

211 : maçonnerie et béton armé courant

224 : fourniture et pose d'éléments en béton armé et béton précontraint

225 : ouvrages étanches, posés au sol, enterrés, semi enterrés en béton armé et béton précontraint

5111 : plomberie technicité courante

514 : entretien et maintenance des installations d'eau.

2. Garanties techniques : moyens humains et matériels

3. Garanties financières : le chiffre d'affaires doit être en relation avec le montant du marché

Critères de jugement des offres :

Pour le lot 4 : Serrurerie :

1. Prix des prestations : pondération 40 %

2. Valeur technique au vu du mémoire technique (pondération 60 %) comprenant notamment :
- moyens humains mis en oeuvre sur ce chantier y compris documents d'exécutions ;
- moyens matériels mis en oeuvre sur ce chantier ;
- méthodologie d'exécution des travaux sur ce chantier y compris mode opératoire de mise en oeuvre des principaux ouvrages de serrurerie ;
- démarche qualité, fiches techniques des matériaux mis en oeuvre ;
- méthodologie visant au traitement des déchets et la protection de l'environnement pour ce chantier
Pour le lot 5 : Fontainerie :

1. Valeur technique au vu du mémoire technique - pondération 60 %) comprenant notamment :
- complétude et présentation générale ;
- qualité des équipements proposés par rapport à ceux indiqués dans le CCTP (pompes, canalisations, accessoires hydrauliques, traitement de l'eau, automatisme, programmation, électricité, variateurs de vitesse, pièces spéciales composant les ajutages ainsi que leur liaison avec le génie civil, serrurerie, éclairage, optimisations des linéaires de canalisations et de l'agencement des équipements en vue de faciliter la maintenance et la gestion) ;
- durée d'approvisionnement des équipements à fournir dans ce présent marché sur site ;
- moyens mis en oeuvre pour les périodes de préparation de chantier, de travaux, d'essais et réception ;
- durée prévue pour les périodes de préparation de chantier, de travaux, d'essais et réception ;
- moyens mis en oeuvre pour la coordination avec l'entreprise réalisant les travaux de Génie civil ;
- schéma Organisationnel du Plan d'assurance Qualité ;
- notice développement durable et sécurité ;
- propositions pour limiter les consommations : en eau et en produits chimiques ;
- dispositions pour assurer la sécurité des accès et dans les locaux techniques
2. Prix des prestations (pondération 40 %).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26 octobre 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, F-59800 Lille. E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr. Tél. : (+33) 03 20 63 13 00. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/. Fax : (+33) 03 20 63 13 47


VI.4.2) Introduction des recours


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, F-59800 Lille. E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr. Tél. : (+33) 03 20 63 13 00. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/. Fax : (+33) 03 20 63 13 47


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Fontainerie
Serrurerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR