Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 17  (Charente-Maritime) Date de parution : 01/10/2011 Date de péremption : 21/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 191A N° annonce (BOAMP) 13

Travaux d'extension du mur d'enceinte du cimetière communal à Lagord 

1201-->
BOMP A/0191-13Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lagord.
Correspondant : M. le maire, 1, rue de la métairie, 17140 Lagord, tél. : 05-46-00-62-08, courriel : a.dstu@mairie-lagord.fr, adresse internet : http://lagord.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux d'extension du mur d'enceinte du cimetière communal.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : cimetiere communal, 17140 Lagord.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
extension du mur d'enceinte du cimetière, création de deux poteaux en pierre de taille et pose d'un portail
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mur : agglo de 0,20 m creux hauteur de 2,20 mètres longueur de 135 ml
poteaux : hauteur de 3,40 mètres section 0,70*0,70 mètres création d'un seuil béton de 0,30 mètres de largeur longueur 4 mètres
portail : fourniture et pose d'un portail acier galvanisé peint largeur 4 m hauteur 2,70 mètres.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 7 novembre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Le maître d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres de la commune.
Le délai global de paiement est de 30 jours.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : le dossier de candidature doit comporter les pièces et documents nécessaires à la sélection des candidatures prévus
en application des articles 43, 44, 45, 46, 47 et 52 du code des marchés publics.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : attestation d'assurance professionnelle
attestation de visite sur le site.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2011, à 11 h 45.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011-12DST.

Renseignements complémentaires : pour obtenir des renseignements complémentaires les candidats devront faire une demande à : mairie de lagord Mme toussaint 1, rue de la métairie 17140 lagord - 05 46 00 62 08.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dce sera envoyé gratuitement à toute entreprise qui en fera la demande écrite à mairie de lagord Mme toussaint 1, rue de la métairie 17140 lagord ; il est gratuitement téléchargeable sur le profil acheteur de la commune : www.e-marchespublics.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront soit déposées contre récépissé à la mairie de lagord, soit envoyées par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité à l'adresse suivante : mairie de lagord dstu 1, rue de la métairie 17140 lagord
l'enveloppe cachetée libellée à cette adresse ci-dessus
mentionnera "procédure adaptée extension cimetière - ne pas ouvrir".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie de lagord.
Correspondant : Laurence toussaint 1, rue de la métairie, 17140 Lagord, tél. : 05-46-00-62-08, courriel : a.dstu@mairie-lagord.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de lagord.
Correspondant : Laurence toussaint 1, rue de la métairie, 17140 Lagord, tél. : 05-46-00-62-08, courriel : a.dstu@mairie-lagord.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de lagord.
Correspondant : Laurence toussaint 1, rue de la métairie, 17140 Lagord, tél. : 05-46-00-62-08, courriel : a.dstu@mairie-lagord.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de poitiers 15 rue blossac, 86000 Poitiers.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie de lagord 1, rue de la métairie, 17140 Lagord, tél. : 05-46-00-62-00.

Mots déscripteurs
Maçonnerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR