Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 79  (Deux-Sèvres) Date de parution : 06/10/2011 Date de péremption : 24/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 194A N° annonce (BOAMP) 183

travaux d'installation de barrières d'accès payant au parking du moulin du milieu à Niort 

1206-->
BOMP A/0194-183Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Niort.
Correspondant : Mme le maire, B.P. 516, 79022 Niort Cedex.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'installation de barrières d'accès payant au parking du moulin du milieu.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 34927000.

Lieu d'exécution : niort, 79000 Niort.

Code NUTS : FR533.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : afin de faciliter le stationnement dans l'hyper centre et d'assurer une meilleure rotation des véhicules, le système d'accès au parking du moulin du milieu (231 places) est modifié et remplacé par la mise en place de 4 barrières (2 en entées et 2 en sortie ainsi que 2 caisses automatiques).
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 %
garantie de parfait achèvement 1 an.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix forfaitaire révisable
Avance 20 %
Acomptes mensuels.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le groupement pourra être solidaire ou conjoint ; s'il est conjoint, le mandataire sera impérativement solidaire de chacun des membres du groupement.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Capacité économique et financière - références requises : le candidat est invité à fournir :
chiffre d'affaires des trois dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat est invité à fournir
description des moyens humains et techniques de l'entreprise
présentation de références, certificats de capacités, qualifications éventuelles..

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : une lettre de candidature
en cas de candidature groupée, cette lettre mentionnera clairement la forme du groupement, le nom de l'entreprise mandataire
pour chacun des membres du groupement, le cas échéant :
si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet
une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (voir le formulaire Dc1 joint au dossier de consultation).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 30 % ;
- valeur technique : 70 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 octobre 2011, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : DRS 2011-53 parkin moulin milieu.

Renseignements complémentaires : le délai d'exécution maximum est fixéà 3 mois période de préparation de 15 jours comprise
Date prévisionnelle de début d'exécution : à partir de la semaine 47.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : les entreprises peuvent télécharger le dossier gratuitement à l'adresse suivante
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_dlAW5BikKO
ou sur le portail de la ville de niort "en 1 clic - marchés publics"
Le dossier est d'accès libre, toutefois les entreprises sont invitées à renseigner un formulaire d'identification afin de permettre la transmission des éventuels rectificatifs ou additifs.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidatures et offres pourront être remises au choix du candidat soit par voie dématérialisée soit sur support électronique soit sur support papier. Quel que soit le support choisi, les candidatures et offrse doivent parvenir au plus tard à la date et à l'heure limite de remise des plis. La remise par voie dématérialisée s'effectue sur la plate forme www.achatpublic.com, selon les règles d'utilisation de celle-ci.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Niort.
service des Marchés Hôtel Administratif - bâtiment Triangle 3e étage porte T 303 Place Martin Bastard - B.P. 516, 79022 Niort Cedex, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Niort.
Correspondant : liliane villeger ou jean louis bussonnais direction de la Réglementation et de la Sécurité place martin bastard B.P. 516, 79022 Niort Cedex, télécopieur : 05-49-78-74-31, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Niort.
Correspondant : direction de la Réglementation et de la Sécurité 9, rue de l'ancien Musée, 79022 Niort Cedex, télécopieur : 05-49-78-74-31, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de poitiers 15 r de blossac B.P. 541, 86020 Poitiers Cedex.

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de bordeaux 4 b esplanade charles de gaulle, 33077 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-65-30, courriel : catherine.peret@aquitaine.pref.gouv.fr, télécopieur : 05-56-90-65-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal administratif de poitiers 15 r de blossac B.P. 541, 86020 Poitiers Cedex.

Mots déscripteurs
Barrage
Maçonnerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR