Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 78  (Yvelines) Date de parution : 03/11/2011 Date de péremption : 21/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 213A N° annonce (BOAMP) 77

travaux d'installation de dalles alvéolaires sur aire de stationnement en stabilisé au parc des sophoras à Montesson 

0103-->
BOMP A/0213-77Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM de La Boucle.
Correspondant : Mme PIOFRET, hôtel de Ville - 1 Place Roland Gauthier - B.P. 42, 78362 Montesson Cedex, tél. : 01-30-15-39-39, télécopieur : 01-30-53-28-01.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achat-national.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : installation de dalles alvéolaires sur aire de stationnement en stabilisé au parc des Sophoras à Montesson.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : parc des Sophoras, 78360 Montesson.

Code NUTS : FR103.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 12 décembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité (budget d'investissement et éventuelles subventions étatiques, départementales et régionales), délai de paiement prévu par le Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 (30 jours à compter du 1er juillet 2010), application des articles 86 à 111 du code des marchés publics, modalités de facturation et de paiement précisées dans le CCAP.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : la forme retenue pour l'attribution du marché sera celle du groupement solidaire. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : candidats ayant fourni l'ensemble des déclarations, certificats, attestations dûment remplis et signés ; candidats dont les garanties financières, techniques et professionnelles sont adaptées aux prestations objet de la consultation.

Situation juridique - références requises : une lettre de candidature formulaire Dc1 joint ou document équivalent les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour qu'il justifie n'entrer dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics(compris dans le Dc1):.

Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, -.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; -les attestations d'assurance en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MP 2011-08.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Aucune condition.

Date limite d'obtention : 21 novembre 2011, à 12 heures.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.Conditions de remise des offres ou des candidatures : -soit remise à l'adresse suivante : https://www.achat-national.com -soit auprès de Melle Cécile JAUFFRED, Responsable marchés publics du sivom, ccbs, 51/57 boulevard de la République - bâtiment 4 - cS 60507, 78403 Chatou Cedex Tel : 01.30.09.75.31., télécopieur : 01.30.53.44.30.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Communauté de Communes de la Boucle de la Seine.
Correspondant : Melle Cécile JAUFFRED 51/57 boulevard de la République - bâtiment 4 - cS 60507, 78403 Chatou Cedex, tél. : 01-30-09-75-30, télécopieur : 01-30-53-44-30, courriel : jauffred.cecile@cc-boucledelaseine.fr, adresse internet : https://www.achat-national.com/.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de Montesson.
Correspondant : M. Flavien ISOPPO hôtel de ville - 1 place Roland Gauthier, 78362 Montesson Cedex, tél. : 01-30-15-39-40, télécopieur : 01-30-53-28-01, courriel : flavien.isoppo@montesson.fr, adresse internet : https://www.achat-national.com/.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté de Communes de la Boucle de la Seine.
Correspondant : Melle Cécile JAUFFRED 51/57 boulevard de la République - bâtiment 4 - cS 60507, 78403 Chatou Cedex, tél. : 01-30-09-75-30, télécopieur : 01-30-53-44-30, courriel : jauffred.cecile@cc-boucledelaseine.fr, adresse internet : https://www.achat-national.com/.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté de Communes de la Boucle de la Seine.
Correspondant : Melle Cécile JAUFFRED 51/57 boulevard de la République - bâtiment 4 - cS 60507, 78403 Chatou Cedex, tél. : 01-30-09-75-30, télécopieur : 01-30-53-44-30, courriel : jauffred.cecile@cc-boucledelaseine.fr, adresse internet : https://www.achat-national.com/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.taversailles@juradm.fr, télécopieur : 01-30-21-11-19, adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.taversailles@juradm.fr, télécopieur : 01-30-21-11-19, adresse internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa.

Mots déscripteurs
Voirie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR