Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 81  (Tarn) Date de parution : 14/10/2011 Date de péremption : 08/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 200A N° annonce (BOAMP) 84

travaux d'installations électriques et de sécurité incendie pour l'amélioration de la sécurité de l'hôtel de ville d'Albi 

1214-->
BOMP A/0200-84Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Albi.
Correspondant : M. le maire, 16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi.

Objet du marché : travaux d'installations électriques et de sécurité incendie pour l'amélioration de la sécurité de l'hôtel de Ville d'albi - phase 3.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45310000
Objets supplémentaires : 45312100, 45343000.

Lieu d'exécution : hôtel de ville - 16 rue de l'hôtel de ville, 81000 Albi.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux, objet de la présente consultation, concernent les travaux d'installations électriques et de sécurité incendie dans le cadre du projet de l'amélioration de la sécurité du bâtiment de l'hôtel de Ville d'albi.
La collectivité se réserve le droit de négocier avec tous les candidats ayant remis une offre recevable. Cette négociation pourra porter aussi bien sur le prix que sur les points techniques.
le délai d'exécution des travaux y compris la période d'approvisionnement et de préparation est de 14 semaines maximum à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours par mandat administratif/
financement sur fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : capacité technique et financière au regard des spécificités du marché.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Autres renseignements demandés :
- : documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. ;
- : documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger. ;
- : dc1, Dc2, Noti2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 novembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MAPA11TXB053.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commande Publique.
16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Bâtiments.
Correspondant : M. Buzzo Patrice 16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi, tél. : 06-01-18-86-48.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commande Publique.
Correspondant : M. Roullet Nicolas 16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi, tél. : 05-63-49-13-98, télécopieur : 05-63-49-10-53.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commande Publique.
16 rue de l'hôtel de ville Cedex 9, 81023 Albi, adresse internet : http://www.edi-tender.com/albi/Dce.asp?N=337484.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse rue Raymond i v, 31000 Toulouse.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : article R421-1 du Code de justice administrative (deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée) ;
Article L551-1 du code de justice administrative (référé pré-contractuel jusqu'à la date de signature du marché) ;
Article L551-13 du code de justice administrative (référé contractuel jusqu'au 31éme jour suivant la publication de l'avis d'attribution).

Mots déscripteurs
Electricité
Sécurité incendie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR