Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 25  (Doubs) Date de parution : 23/04/2011 Date de péremption : 19/05/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 81A N° annonce (BOAMP) 31

Travaux d'isolation de combles perdus dans divers bâtiments de la ville à Besançon 

0623-->
BOMP A/0081-31Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : M. le maire, 2 rue Mégevand, 25034 Besançon Cedex, tél. : 03-81-61-50-50, télécopieur : 03-81-61-50-99, adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'isolation de combles perdus dans divers bâtiments de la ville de Besançon.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : besançon, 25000.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Les travaux consistent à poser de l'isolant dans les combles de certains bâtiments appartenant à la Ville de Besançon.
- nettoyage des combles ;
- fourniture et pose d'un pare vapeur, de laine de verre, d'un cheminement technique et de planchers techniques
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : il s'agit d'un marché à bon de commande:
Seuil minimum : 300 000,00 EUR (H.T.)
Seuil maximum : 1 000 000,00 EUR (H.T.)
Les candidats sont informés qu'ils auront à réaliser entre 5 000 mètres carrés et 10 000 mètres carrés d'isolation avant la fin octobre 2011.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : le titulaire doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande pour le versement de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Financement par ressources propres et par emprunt
Paiement dans un délai global de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint sans mandataire solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.

Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mai 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrait du dossier de consultation :
- retrait par voie électronique
Les dossiers peuvent être retirés à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/
- retrait sur support papier
Les dossiers devront être demandés par courrier ou par télécopieur : ville de Besancon Département Architecture et Bâtiments - - 25034 Besancon Cedex - tél. : 03 81 41 55 41 / télécopieur : 03 81 41 55 47.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 avril 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : DEVILLERS Patrick
Tel:03.81.41.55.51.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : DUCHER Jérôme
Tel:03.81.41.55.41.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal Administratif de Besançon se référer aux coordonnées ci-dessous.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier, 25044 Besançon Cedex 3, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Mots déscripteurs
Isolation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR