Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 76  (Seine-Maritime) Date de parution : 13/10/2011 Date de péremption : 04/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 199A N° annonce (BOAMP) 102

travaux de menuiserie bois à la piscine municipale du cours de la République à Le Havre 

1213-->
BOMP A/0199-102Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Havre.
Correspondant : secrétariat de la Commission d'appel d'offres, extension de l'hôtel de Ville - 2e étage - bp51, 76084 Le Havre Cedex, tél. : 02-35-19-44-36, télécopieur : 02-35-19-44-66, courriel : secretariatcao@lehavre.fr, adresse internet : http://www.lehavre.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.mpe276.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de menuiserie bois à la piscine municipale du cours de la République.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lieu d'exécution : le havre.

Code NUTS : FR232.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
- il n'y a pas d'options techniques ;
- il pourra être pris au cours de l'exécution du marché des avenants ou décisions de poursuivre et il pourra être fait appel aux marchés complémentaires ;
- le délai d'exécution de ces travaux est de 90 jours à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics ;
- la dépense sera financée sur les ressources propres de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : - A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 51 VII du Code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du Code des marchés publics.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : - critères de jugement des candidatures : en application de l'article 52 du Code des Marchés Publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : - Certificat de qualification professionnelle (ou références équivalentes): 4312
- en l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les références de travaux consistent à la présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les attestations indiquent le montant, l'époque, le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
En l'absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations.
- DC 1 - dernière version, entièrement complétée et signée (à télécharger sur :
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf) ou lettre de candidature -
Habilitation du mandataire par ses cotraitants
- dC 2 détaillée et entièrement complétée - dernière version (à télécharger sur :
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- valeur technique, notée sur 10 avec un coefficient 6 ;
- prix des prestations, noté sur 10 avec un coefficient 4.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
- à l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la Ville du Havre ;
- chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération ;
- forme du marché : La consultation donnera lieu à un marché ordinaire ;
- le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique sur le site www.mpe276.fr mais la remise des offres par voie dématérialisée n'est pas autorisée ;
- document à remettre à l'appui de l'offre: notice technique complétée, une attestation de visite ;
- critères de jugement des offres.

1 - valeur technique, notée sur 10 avec application d'un coefficient 6, sur la base de la notice technique complétée et décomposée comme suit :
- méthodologie (sur 5) décomposée comme suit : Méthodologie d'intervention. Planning détaillé du temps d'intervention. Plan de principe sur cloison Galerie Technique avec détail contreventement ;
- fiches techniques (sur 4). Panneaux de cabine déshabillage ;
- panneaux acoustiques ;
- casiers ;
- isolant acoustique ;
- prise en compte des préoccupations de la charte " chantier propre" annexée au CCTP dans le respect des 2 actions suivants: (sur 1) ;
- limiter les risques sur la santé du personnel ;
- assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et éventuellement leur valorisation.

2 - prix des prestations, noté sur 10 avec application d'un coefficient 4 : Le prix sera noté de la façon suivante : 10 pour le prix le moins cher et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/plus proposé) x 10 x 4

Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus.
- le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique sur le site www.mpe276.fr mais la remise des offres par voie dématérialisée n'est pas autorisée ;
- les variantes techniques par rapport à l'objet du marché sont autorisées sur l'ensemble des articles du CCTP, dans la mesure où elles respectent les exigences minimales décrites en termes de performances et de contraintes. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante par rapport à l'objet du marché sont également tenus de présenter une offre conforme à la solution de base ;
- les candidats sont informés qu'afin de répondre au souci de la Ville du Havre de promouvoir des modes d'élimination des déchets plus conformes aux équilibres environnementaux, une clause de protection de l'environnement est prévue au C.C.A.P. Où elle fait l'objet de l'article 1-12-2 ;
- l'entreprise effectuera une visite obligatoire sur site afin d'évaluer toutes les difficultés pouvant être rencontrées du fait de la configuration des lieux. Un certificat de visite sera délivré et obligatoirement joint à l'offre de prix.

Pour la visite, un rendez-vous devra être pris avec Philippe METAYER représentant du Maître d'ouvrage par mail (philippe.metayer@lehavre.fr) ou par téléphone (02.35.19.60.79).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : philippe Métayer, tél. : 02-35-19-60-79, télécopieur : 02-35-19-60-61, courriel : philippe.metayer@lehavre.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie du Havre.
Correspondant : secretariatcao@lehavre.fr secrétariat de la commission d'appel d'offres Extension de l'hôtel de Ville - 2e étage - bp51, 76084 Le Havre Cedex, tél. : 02-35-19-44-86, télécopieur : 02-35-19-44-66, courriel : secretariatcao@lehavre.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen Cedex, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen Cedex, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Mots déscripteurs
Menuiserie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR