Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 94  (Val-de-Marne) Date de parution : 08/11/2011 Date de péremption : 28/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 216A N° annonce (BOAMP) 98

travaux de mise en conformité des installations électriques de l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine 

0108-->
BOMP A/0216-98Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Ivry-sur-Seine.
Correspondant : M. Bouyssou Philippe, esplanade Georges Maranne, 94205 Ivry-sur-Seine Cedex.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://ivry94.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de mise en conformité des installations électriques de l'hôtel de Ville d'ivry-sur-seine.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45310000
Objets supplémentaires : 45311000.

Lieu d'exécution : hôtel de Ville, 94200 Ivry-sur-Seine.

Code NUTS : FR107.

Caractéristiques principales :
mise en conformité des installations électriques courants forts du bâtiment de l'hôtel de ville d'ivry sur Seine
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'étendue des travaux est précisée dans la DPGF. Outre la préparation de chantier, les travaux comprennent : le placard technique pour panneau de comptage TJ, le local technique tgbt cfo, le local technique informatique CFA, les tableaux de distribution d'étages, ainsi que la pose de gaines techniques et la réalisation de circuits terre et masse.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er janvier 2012.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : documents justifiant que l'opérateur dispose de garanties professionnelles, de capacité et de références techniques suffisantes.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- valeur technique (60 points) décomposée comme suit : qualité des produits et matériaux proposés (22 points) / garantie des produits et installations (7 points) / garantie constructeur des installations vdi (10 points) / organisation et mise en place pour la gestion des travaux (7 points) / développement durable (5 points) / procédure et moyens mis en place pour réaliser les essais et aor (4 points) / respect du plannig de l'opération et du phasage (3 points) / moyens et méthodes spécifiques pour limiter les nuisances (2 points) ;
- le prix - au regard de la dpgf (40 points).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MV electricité HdV.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Observatoire des Marchés Publics.
Correspondant : M. Vandenberghe Max cité administrative et technique Direction des Services Financiers 37, rue St Just, 94200 Ivry-sur-Seine, tél. : 01-49-60-29-74, télécopieur : 01-49-60-26-60, courriel : omp@ivry94.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : esplanade Georges Maranne, 94205 Ivry-sur-Seine Cedex, adresse internet : https://ivry94.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_nE2ZLpIi26.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Melun 43, rue du général de Gaulle, 77000 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10.

Mots déscripteurs
Electricité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR