Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 64  (Pyrénées-Atlantiques) Date de parution : 15/10/2011 Date de péremption : 29/11/2011 16:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 201A N° annonce (BOAMP) 159

travaux de mise aux normes et de sécurité incendie des bâtiments 002 et 011 de la Caserne Bernadotte au profit du BCAAM à Pau 

1215-->
BOMP A/0201-159

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
MINDEF/SGA/DCSID/ESID Bordeaux, pôle maitrise d'oeuvre de Bordeaux de l'établissement du service d'infrastructure de la Défense de Bordeaux, 9 rue de Cursol- cs 61142, à l'attention de christine Gagliardi, F-33082 Bordeaux Cedex.. Tél. : (+33) 1 05 57 85 17 95. E-mail : baf_eidbx@orange.fr. Fax : (+33) 1 05 57 85 16 51.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Défense.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
travaux de mise en sécurité incendie dans les bâtiments 002 et 011 - 64 Pau-Caserne Bernadotte - bcaam Marché no2.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : caserne Bernadotte - bcaam, 64000 Pau.
Code NUTS : FR615.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
réalisation de travaux de mise aux normes et de sécurité incendie des bâtiments 002 et 011 de la caserne Bernadotte à Pau (64) au profit du BCAAM- marché no2.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45343200.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.


II.1.8) Division en lots :
non.


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
non.


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale : le présent marché est composé d'une tranche ferme: "travaux de mise aux normes incendie du bâtiment 011" et d'une tranche conditionnelle: "travaux de mise aux normes incendie du bâtiment 002".
Les délais globaux du marché sont fixés comme suit: pour la tranche ferme: 5 mois à partir de l'ordre de service prescrivant de les commencer.la période de préparation de 1 mois est incluse.
Pour la tranche conditionnelle: 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer.la période de préparation de 1 mois est incluse.
Il est prévu un recouvrement de 5 mois maximum des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux n'exèdera pas 17 mois en cas de non recouvrement (période de préparation comprise).


II.2.2) Options :
non.


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Marché financé sur le budget de l'etat.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement solidaire.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : dc1 ou lettre de candidature ou autre
Pouvoirs de la personne habilitée pour engager les candidatures ou un extrait K ou K bis
Copie des jugements prononcés s'il est redressement judiciaire.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements nécessaires à l'évaluation de la capacité économique , financière et technique du candidat ou Dc2.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : chiffre d'affaires (Ht) des trois derniers exercices.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : apportée par tous moyens notamment: certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant la compétence du candidat à réaliser la prestation; liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années (en indiquant pour chaque référence: le montant, le maitre d'ouvrage (nom, adresse), le maître d'oeuvre (nom, adresse) ainsi qu'une description sommaire de l'opération).
Effectifs moyens annuels du candidat en personnels en spécifiant le personnel d'encadrement.

III.2.4) Marchés réservés :
non.


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
11/230.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
29 novembre 2011, à 16:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
non.


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
non.


VI.3) Autres informations :
les DCE sont téléchargeables sur le site www.marchés-publics.gouv.fr (place des marchés interministérielle). Les dossiers de consultation des entreprises (Dce) sont remis (ou adressées) gratuitement à chaque candidat sur support physique électronique. Pour le retrait des dossiers de consultation par voie postale, appeler le no suivant: 05 57 85 17 95 ou envoyer une télécopie au 05 57 85 15 76.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12 octobre 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet - B.P. 947, F-33063 Bordeaux Cedex.. Tél. : (+33) 1 05 56 99 38 00. URL : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

Organe chargé des procédures de médiation :
Direction centrale du Service d'infrastructure dela Défense - Sous direction administration finances- Bureau des affaires juridiques et administratives - Section litiges et contentieux, 3 rue de l'indépendance américaine Cs 80601, F-78013 Versailles Cedex.


VI.4.2) Introduction des recours


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet - B.P. 947, F-33063 Bordeaux Cedex.. Tél. : (+33) 1 05 56 99 38 00. URL : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 12 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Détection incendie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR