Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 88  (Vosges) Date de parution : 23/11/2011 Date de péremption : 14/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 262740

travaux de mise aux normes du système de chauffage/ventilation du bâtiment 1 transcom - lot no3 : mise en sécurité parking - abri 2 roues à Raon L'Etape 

Avis de marché

Département de publication : 88
Annonce No 11-262740
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Société d'Equipement Vosgienne.
 Correspondant : alexandre JOST, mandataire de la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine - 9 Rue Maurice Jeandon, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, tél. : 03-29-42-14-14, télécopieur : 03-29-42-14-15, courriel : sev@wanadoo.fr, adresse internet : http://www.sev.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.sev.fr .

Objet du marché : 
travaux de mise aux normes du système de chauffage/ventilation du bâtiment 1 TRANSCOM - lot no3 : Mise en sécurité parking - abri 2 roues.

Lieu d'exécution et de livraison: 
bâtiment 1 Transcom, 88110 Raon-l'Etape.

Caractéristiques principales : 

cette opération comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle:
- tranche ferme : solution de base: pose de clôture - abri 2 roues
- tranche conditionnelle : Portails véhicules

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
1,5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
5 janvier 2012.

Cautionnement et garanties exigés : 
une garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable des paiements et peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : formulaire Dc1;
     - Autres renseignements demandés : formulaire Dc2;
     - Autres renseignements demandés : une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du Code des marchés publics;
     - Autres renseignements demandés : le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
     - Autres renseignements demandés : les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières:
Expérience : 3 opérations récentes en rapport avec la présente consultation
Capacités professionnelles : moyens humains
Capacités techniques : moyens techniques
Capacités financières :chiffres d'affaires des 3 dernières années;
     - Autres renseignements demandés : un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat;
     - Autres renseignements demandés : les attestations d'assurance suivantes :
 l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - note méthodologique : 60 %;
     - prix : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
14 décembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Le maître d'ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur le site http://www.sev.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier.
Les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé au secrétariat de la SEV avant le jour et l'heure inscrits précédemment. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.
Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est : support papier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
23 novembre 2011.

Mots déscripteurs
Clôture

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR