Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 51  (Marne) Date de parution : 29/09/2011 Date de péremption : 24/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 189A N° annonce (BOAMP) 39

travaux de mise en place d'un ascenseur intérieur au Groupe Scolaire Maison Blanche afin de rendre accessible le 1er étage aux personnes à mobilité réduite à Reims 

1129-->
BOMP A/0189-39Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Reims.
Correspondant : Mme Lejeune Patricia, pôle Services urbains - c3c - bureau 110 Place de l'hôtel de Ville Place de l'hôtel de Ville, 51100 Reims, tél. : 03-26-77-73-23, télécopieur : 03-26-77-73-50, courriel : c3c.psu@mairie-reims.fr, adresse internet : http://www.ville-reims.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : le présent marché a pour objet la mise en place d'un ascenseur intérieur au Groupe Scolaire Maison Blanche afin de rendre accessible le 1er étage aux personnes à mobilité réduite.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 42416100
Objets supplémentaires : 45262500, 50324200, 50750000.

Lieu d'exécution : 1a avenue du 18 Juin 1940, 51100 Reims.

Code NUTS : FR213.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le délai d'exécution des travaux est fixé à 7 mois, dont 1 mois de préparation de chantier, à partir de la notification de l'ordre de service prescrivant le début d'exécution.
La durée globale du marché est estimée à 31 mois (dont 24 mois pour la maintenance)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux et les prestations de maintenance faisant l'objet du marché seront réglés par application du prix global et forfaitaire.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement administratif.
Le financement est assuré par le budget de la Personne Publique contractante (section investissement.
le bénéfice de l'avance forfaitaire mentionnée à l'article 87 du Code des Marchés Publics est prévu pour les marchés d'un montant supérieur à 50.000 EUR (H.T.).
Ordonnateur : Mme la Maire
Le Comptable assignataire des paiements est Mme la Comptable du Trésor de Reims Municipale.
Les paiements auront lieu dans un délai maximum de 30 jours suivant réception par le Maître d'ouvrage de la demande de règlement émise par le ou les titulaires du marché, dans les conditions prévues à l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : sans exigence particulière.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'entreprise retenue dans le cadre du marché s'engage à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Cet engagement représente 60 heures de travail et ne concerne que les prestations relatives à l'exécution du Gros oeuvre.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : V8M-1-011.

Renseignements complémentaires : adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
a) hotel de ville - pôle services urbains - c3c - bureau 110 - 1er étage
51 096 REIMS Cedex
Tél : 03.26.77.73.15 - télécopieur : 03.26.77.73.50
mail : c3c.psu@mairie-reims.fr
service ouvert de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures ou demande par télécopie
b) ou, via internet, à l'adresse suivante :
Les candidats ont la possibilité de consulter et d'archiver sur leur ordinateur le dossier de consultation des entreprises dans son intégralité. Les candidats devront ainsi se connecter via internet à l'adresse suivante :
https://marches.reimsmetropole.fr/reims
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Direction de la Maintenance des bâtiments
M. Gérard Lamiraux
Tél : 03.26.77.72.50 - télécopieur : 03.26.77.72.73
une visite du site est obligatoire avant la remise de l'offre. Les candidats devront prendre rendez vous auprès de M. Gérard LAMIRAUX au 03.26.77.72.50.
Attention, aucune visite ne pourra plus avoir lieu dans le délai de cinq jours avant la date limite de remise des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 septembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons en Champagne 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne tél. : 03-26-66-86-87 - télécopieur : 03-26-21-01-87. Email : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional des règlements amiables des litiges en matière de marchés publics Préfecture de Meurthe et Moselle 1 rue du préfet Claude ERIGNAC - 54038 Nancy tél. : 03-83-34-25-45 - télécopieur : 03-83-34-22-24. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Tous les renseignements relatifs aux recours se trouvent sur : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/ta-caa/delais-de-jugement-et-donnees-statistiques.

Mots déscripteurs
Ascenseur

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR