Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 13  (Bouches-du-Rhône) Date de parution : 21/10/2011 Date de péremption : 15/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 205A N° annonce (BOAMP) 13

travaux de mise en sécurité incendie à Marseille 

1221-->
BOMP A/0205-13Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DRSID Lyon.
Correspondant : M. Mathes Pierre, ESID Lyon, B.P. 97423 B.P. 97423, 69347 Lyon Cedex 07, tél. : 04-37-27-22-98, télécopieur : 04-37-27-31-94.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : marseille (13) - hia laveran - travaux de mise en sécurité incendie.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45343000.

Lieu d'exécution : hia Laveran Marseille.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché composé de 14 tranches: une tranche ferme et 13 tranches conditionnelles
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : conformément à l'article 101 du code des marchés publics, une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : marché financé sur le budget de l'etat - mission Défense - programme 178 : Soutien à la politique de défense - action 04 : Politique immobilière Crédits : 02 infrastructure
Le marché sera conclu à prix global forfaitaire.
Les prix sont révisables.
Les délais de paiement des avances, des acomptes et solde sont fixés à 30 jours à compter de la date d'origine de la créance.
Avance fixée à 5 % du montant (T.T.C.) pour les marchés supérieurs à 50 000 euro(s) (H.T.) Et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des co-traitants.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : pour le lot n°1 :
Qualibat 7143 ou tout document permettant de justifier de compétences équivalentes
pour le lot n°2 :
Qualifelec indice Cf2 ou tout document permettant de justifier de compétences équivalentes.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 1.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- organisation, méthodologie : 30 % ;
- valeur technique : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2011, à 11 heures.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : ESID11079080.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Demande par télécopieur au numéro suivant : 04 91 01 60 27
remise des documents gratuite sur support cd rom.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=46741&orgAcronyme=g7h.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Bureau d'études BETEREM.
Correspondant : M. Gouis Eric 1140, rue André Ampère - actimart - bât.2a, 13851 Aix-en-Provence Cedex 3, tél. : 04-42-97-20-39, télécopieur : 04-42-39-48-76.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Base de défense de Marseille Aubagne - USID de Marseille - Cellule achats finances.
Correspondant : Mlle SEPTIER Stéphanie 111, avenue de la Corse - B.P. 40026, 13568 Marseille Cedex 02, tél. : 04-91-01-59-69, télécopieur : 04-91-01-60-27.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Base de défense Marseille - Aubagne - USID de Marseille - Cellule achats finances.
Correspondant : Mlle SEPTIER Stéphanie 111, avenue de la Corse - B.P. 40026, 13568 Marseille Cedex 02, tél. : 04-91-01-59-69, télécopieur : 04-91-01-60-27.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69000 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69000 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 esid11079 - travaux bâtiment et protection feu projet.
Travaux de gros oeuvre /Réseaux pour l'aménagement de l'installation de chantier nécessaire aux travaux de cette opération.
Travaux intérieurs de second oeuvre tels que protection coupe feu de planchers béton existants, de remplacement de portes existantes par des portes coupe-feu, de serrurerie et de menuiseries extérieures, de mise en place et/ou de remplacement de portes, et ce principalement dans les niveaux de sous sol et de rez-de-chaussée du bâtiment principal .
Lot(s) 2 esid11080 - système de sécurité incendie et Electricité.
Les travaux sont basés sur 5 grandes sections :
Alimentation des installations modulaires de chantier
mise en place d'une détection incendie dans les sous-sols de l'hôpital
modification des réseaux suite au traitement coupe-feu des plafonds des sous-sols de l'hôpital
prestations annexes suite au remplacement des portes des sous-sols de l'hôpital
prestations annexes suite à des travaux de second oeuvre au Rez de Chaussée de l'hôpital.

Mots déscripteurs
Sécurité incendie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR