Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 13  (Bouches-du-Rhône) Date de parution : 22/10/2011 Date de péremption : 16/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 206A N° annonce (BOAMP) 24

travaux neufs sur la voirie communale, à Auriol 

1222-->
BOMP A/0206-24Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Auriol.
Correspondant : Mme le maire, hôtel de Ville, Place de la Libération, 13390 Auriol, tél. : 04-42-04-70-06, télécopieur : 04-42-04-70-75, courriel : marchespublics.auriol@wanadoo.fr.

Objet du marché : travaux neufs sur la voirie communale - marché décomposé en 4 lots- relance après déclaration sans suite pour motif d'intérêt général.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45230000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux sur la voirie, réseaux divers
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Cautionnement et garanties exigés : aucune retenue de garantie ne sera appliquée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget principal- subvention du conseil général 13.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Autres renseignements demandés :
- : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ;
- : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- : DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
- : si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
formulaire de candidature-type (ou documents équivalents tels que Dc1 et Dc2) joint au Dce, dûment rempli et signé.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.marches-publics.info
les critères pondérés de sélection des offres sont la valeur technique (coefficient 2) et le prix (coefficient 1).
Le présent mapa pourra donner lieu à une éventuelle négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune d'Auriol - Hôtel de Ville : Mme le maire.
service du développement durable et de l'aménagement, Place de la Libération, 13390 Auriol.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Commune d'Auriol - Hôtel de Ville : Mme le maire.
service du développement durable et de l'aménagement, Place de la Libération, 13390 Auriol, tél. : 04-42-04-70-06, télécopieur : 04-42-04-70-75, courriel : dda.mairie-auriol@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune d'Auriol - Hôtel de Ville : Mme le maire.
service du développement durable et de l'aménagement, Place de la Libération, 13390 Auriol, tél. : 04-42-04-70-06, télécopieur : 04-42-04-70-75, courriel : dda.mairie-auriol@wanadoo.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif De Marseille 22-24 rue breteuil, 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Chemin de Pedeguien.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 5 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.

C.P.V. - Objet principal : 45230000.
Lot(s) 2 Chemin des Lagets.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 6 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.

C.P.V. - Objet principal : 45230000.
Lot(s) 3 Stade Christophe Joly.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est de 3 semaines non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.

C.P.V. - Objet principal : 45230000.
Lot(s) 4 Rue de la Tuilière.

Informations complémentaires : le délai d'exécution est d' 1 semaine non comprise la période préparatoire du chantier qui est de 15 jours.

C.P.V. - Objet principal : 45230000.

Mots déscripteurs
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR