Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 33  (Gironde) Date de parution : 25/10/2011 Date de péremption : 21/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 244645

Travaux PC Autoroutrier CRS Cenon 

Avis de marché

Département de publication : 33
Annonce No 11-244645
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
SGAP Sud Ouest.
 Correspondant : M. Masurel Christophe, SGAP Sud-Ouest, 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091, 33041 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-42.

Objet du marché : 
travaux de rénovation d'un PC Autoroutier CRS à CENON.

Lieu d'exécution et de livraison: 
crs 14 Compagnie Autoroutière Petit Chemin de Camparian, 33315 Cenon.

Caractéristiques principales : 

les travaux consistent à isoler les combles des bâtiments 03 et 22 et procéder à la réfection des faux-plafonds et aux travaux d'électricité. Le chantier sera exécuté en site occupé.
le délai d'exécution est de 3 mois à compter d'un ordre de service

Refus des variantes
.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
16 janvier 2012.

Cautionnement et garanties exigés : 
le titulaire du marché n'est pas soumis à une retenue de garantie ni à un cautionnement.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur le budget du Ministère de l'intérieur - l'unité monétaire est l'euro.le marché sera traité à prix global et forfaitaire actualisable. Le mode de règlement choisi par l'administration est le mandatement administratif. Les règlements interviendront dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception du décompte, en cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
sauf renonciation expresse du titulaire prévue à l'acte d'engagement, une avance de 5 % du
montant du marché initial sera accordée au titulaire dans les conditions de l'article 87 du C.M.P.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Une même entreprise peut être candidate dans plusieurs groupements ou se présenter à titre individuel.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : dc1 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques, daté et signé ainsi que le Dc2, dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques. Liste de références de travaux de même nature et d'importance équivalente réalisés depuis 5 ans ou documents équivalents permettant d'apprécier la capacité du candidat à réaliser les travaux demandés.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix. : 70 %;
     - la valeur technique de l'offre évaluée sur la base d'un mémoire technique - à joindre à l'offre - qui précisera : la description des moyens humains (effectifs affectés) pour ce chantier, l'organisation de chantier en site occupé, les mesures de sécurité envisagées pour l'exécution de la prestation. : 30 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
21 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2011-75-TX.

Renseignements complémentaires : 
la visite du site est obligatoire. La date est fixée au 07 novembre 2011. La personne à contacter pour cette visite est : m. J Alcaraz Tel : 05 56 99 72 44 ou Mob : 06 64 02 83 44. Exceptionnellement une seconde date de visite pourra être fixée, pour les candidats qui auraient été dans l'impossibilité de participer à celle du 07 novembre. Le certificat de visite, à joindre à l'offre, sera remis, aux entreprises. L'absence du certificat de visite entraîne le rejet de l'offre qui sera considérée comme irrégulière.
le lien pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est indiqué ci dessous.
En cas de difficulté de téléchargement contacter M. Masurel par courriel à christophe.masurel@interieur.gouv.fr ou par
téléphone au 05.56.99.77.42.
les candidats veilleront tout particulièrement à la fiabilité et à la pérennité de leur adresse courriel, qui sera le moyen d'être contacté par la personne publique en cas de complément ou modification du dossier de consultation. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée si le candidat a communiqué une adresse courriel erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages régulièrement.
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif, 9 rue Tastet, 33063 Bordeaux,
Tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé pré-contractuel jusqu'à la date de conclusion du marché.
- référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution.
- recours pour excès de pouvoir : délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet.
- recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
25 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
SGAP SO - DL Bureau des Affaires Immobilières.

 Correspondant : 
M. Jacques Alcaraz, bureau des Affaires immobilières, 33000 Bordeaux, tél. : 06-64-02-83-44, courriel : jacques.alcaraz@interieur.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
SGAP SUD OUEST - DAGF - Bureau de Marchés.

 Correspondant : 
M. Christophe Masurel, 89 cours Dupré de Saint Maur, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-42, télécopieur : 05-56-99-77-44, courriel : christophe.masurel@interieur.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
.
, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=11573&orgAcronyme=g6l .

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - Isolation thermique - faux-plafonds
 Lot2. - Electricité

Mots déscripteurs
Cloison, faux plafond
Isolation
Plâtrerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR