Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 03  (Allier) Date de parution : 28/09/2011 Date de péremption : 14/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 188A N° annonce (BOAMP) 6

travaux pour la création de digues, de quai de déchargement, de leurs rampes et voiries d'accès pour le site du SICTOM Nord-Allier à Chézy 

1128-->
BOMP A/0188-6Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SICTOM Nord-Allier.
Correspondant : M. M. le président, rd 779 Prends-Y-Garde, 03230 Chézy, tél. : 04-70-46-77-19, télécopieur : 04-70-44-38-87, courriel : sictomnordallier@sictomnordallier.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : programme de travaux connexes à l'exploitation de l'installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Chézy Création de digues Création de quai de déchargement et de leurs rampes et voiries d'accès.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112500
Objets supplémentaires : 45112440.

Lieu d'exécution : commune de Chézy, site du SICTOM Nord-Allier, 03230 Chézy.

Code NUTS : FR721.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
tranche ferme : Création digue n°1 et quai de déchargement n°1,
tranche conditionnelle n°1 : Création digue n°2 et quai de déchargement n°2,
tranche conditionnelle n°2 : Création quai de déchargement n°3,
tranche conditionnelle n°3 : Création quai de déchargement n°4.
Une visite obligatoire sur site aura lieu uniquement les 5 ou 6 octobre 2011 à 15 heures (visite de 2 heures)
la durée du marché (tranche ferme et tranches conditionnelles) est de 4 ans
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : terrassement en remblais : 32 285 m3
création de voirie : 2 200 m2.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 14 novembre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est prévue pour ce marché. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : travaux financés sur fond propre du syndicat
les prix sont révisables.
Le mode de règlement proposé par l'administration est le Mandat administratif. Le délai de paiement est de 30 jours. La monnaie de compte du marché est l'euro.
Conformément aux dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, il est prévu le versement d'une avance forfaitaire au titulaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : déclaration de chiffre d'affaires,
attestation d'assurance,
déclaration d'effectifs,
références de travaux similaires,
titre d'études et titres professionnels,
liste des moyens techniques,
certificats de qualifications professionnelles,
certificats de contrôle qualité,
les mêmes documents concernant les capacités des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature.

Capacité économique et financière - références requises : renseignements nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures
pièces justificatives administratives :
Déclaration sur l'honneur : Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ;
Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
Engagement : Le candidat produit si nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement ;
Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ;.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2011, à 14 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011-PA-07.

Renseignements complémentaires : délai d'exécution :
Tranche ferme : 3 mois,
tranche conditionnelle n°1 : 3 mois,
tranche conditionnelle n°2 : 3 semaines,
tranche conditionnelle n°3 : 3 semaines.
Adresse du service ou l'on peut retirer le dossier de consultation :
SICTOM Nord-Allier, 779 Route Départementale, Prends-Y-Garde 03 230 Chezy
Tel : 04.70.46.77.19 - télécopieur : 04.70.44.38.87
les dossiers de consultations des entreprises peuvent être retirés par voie électronique à l'adresse suivante : www.achatpublic.com, ou sous forme papier au service marchés publics du SICTOM Nord-Allier.
Les offres dématérialisées ne sont pas acceptées.
adresse du service ou l'on peut remettre les plis par pli recommandé ou déposé contre récépissé :
A l'attention de M. le président, SICTOM Nord-Allier, 779 Route Départementale, Prends-Y-Garde 03 230 Chezy
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi de 9h-12h à 14h-17h et le vendredi 9h-12h-14h-16h
Adresse pour les renseignements complémentaires :
Maître d'oeuvre : SAFEGE, à l'attention de m. Marchandeau - 74 bis, avenue des Thermes - B.P. 93 - 63404 CHAMALIERES Cedex
Tél. : 04.73.19.59.80 - télécopieur : 04.73.19.59.89
tribunal administratif compétent :
l'entreprise dispose des voies et délais de recours suivants auprès du Tribunal Administratif compétent, 6 Cours Sablon - 63000 clermont ferrand, à compter de la réception du courrier l'informant que sa candidature ou son offre n'est pas retenue :
-par recours en référé précontractuel auprès du Président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant la signature du marché avec le titulaire retenu en application de l'article L551-1 du Code de justice administrative.
-par recours devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification, en application de ce même code.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_g4slvP2zqd.

Mots déscripteurs
Digue
Terrassement
Voirie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR