Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 02  (Aisne) Date de parution : 04/10/2011 Date de péremption : 28/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 192A N° annonce (BOAMP) 2

Travaux de ravalement de façades, de nettoyage de façades, peinture de cages d'escaliers divers immeubles pour le compte de l'OPAC de l'Aisne à Laon 

1204-->
BOMP A/0192-2Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC de l'Aisne.
Correspondant : M. le directeur général de l'oph de l'aisne, 1 Place Jacques de Troyes, 02007 Laon Cedex, tél. : 03-23-23-62-00, télécopieur : 03-23-23-62-20, courriel : maintenance@opal02.com.

Objet du marché : travaux de ravalement de façades, de nettoyage de façades, peinture de cages d'escaliers divers immeubles de l'oph de l'aisne.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : un mémoire technique : références récentes de chantiers similaires - qualifications (ravalements, peinture) ; moyens humains mis à disposition ; moyens prévus pour assurer la propreté et la sécurité du chantier ; références des produits proposés ;
- : indice d'actualisation des prix ;
- : assurance Civile et Décennale de l'année en cours ;
- : certificat de qualification en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix le plus bas au regard de la conformité au cctp : 70 % ;
- mémoire technique : 30 %.

Type de procédure : autres.

Date limite de réception des offres : 28 octobre 2011, à 17 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

Marché - passé en Procédure non formalisée (conformément à la délibération du 27 mai 2011)- soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 06 juin 2005 et du décret n° 2005-1742 du 30 Décembre 2005.
- le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur notre site "opal02.com" Rubrique "Marchés". Le dossier peut être remis gratuitement à chaque candidat ne pouvant pas le télécharger, sur simple demande auprès du Service Accueil - oPH de Laon 1 place Jacques de Troyes 02007 Laon Cedex - tél. 03.23.23.62.00, télécopieur 03.23.23.62.40 ;
- les offres transmises par "voie électronique" ne sont pas acceptées ;
- l'opjh de Laon se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant remis les offres les plus intéressantes.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : OPH de l'Aisne.
1 Place Jacques de Troyes, 02007 Laon, tél. : 03-23-23-62-00, télécopieur : 03-23-23-62-20.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CERIB.
10 Place des Maraîchers, 02000 Laon, tél. : 03-23-79-65-20, télécopieur : 03-23-79-26-36, courriel : cerib@free.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : OPH de l'Aisne.
Correspondant : Mme Lévy 1 Place Jacques de Troyes, 02007 Laon Cedex, tél. : 03-23-23-62-00, télécopieur : 03-23-23-62-20, courriel : maintenance@opal02.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier F-, 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy drcl 5 - préfecture Meurthe et Moselle 1 rue du Préfet Erignac, 54038 Nancy Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03-22-33-61-70, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 16 - Peinture de cages d'escaliers.
Lot 22 - Nettoyage - ravalement de façades - peinture des menuiseries extérieures - démoussage des toitures.

Mots déscripteurs
Menuiserie
Peinture (travaux)
Ravalement

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR