Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 24  (Dordogne) Date de parution : 30/09/2011 Date de péremption : 27/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 190A N° annonce (BOAMP) 17

travaux de réaménagement de la demi-pension (nouvelle laverie) au lycée Pré-de-Cordy, à Sarlat-la-Caneda 

1130-->
BOMP A/0190-17Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : M. le président, 14, rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-57-80-00, télécopieur : 05-57-57-86-26, adresse internet : http://region.aquitaine.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics-aquitaine.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Conseil Régional d'Aquitaine.

Objet du marché : travaux de réaménagement de la demi-pension (nouvelle laverie) au lycée Pré de Cordy à Sarlat. Cette consultation comporte 7 lots en tranche ferme et 2 options.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : lycée Pré de Cordy, 24200 Sarlat-la-Canéda.

Code NUTS : FR61.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
réaliser l'installation d'une nouvelle laverie.
Les travaux seront à réaliser entre novembre et décembre 2011 (terminés avant la rentrée scolaire de janvier 2012).
Une visite des lieux est demandée. Les candidats devront prendre Rendez-Vous parmi les dates du calendrier de visite proposé : Les après-midi du lundi au vendredi des semaines 40, 41 et 42 auprès du responsable des services techniques du Lycée Pré de Cordy, non habilité à donner des informations d'ordre technique - tél. 05 53 31 70 73 télécopieur : 05 53 29 18 47
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : option 01 - groupe frigorifique pour local poubelle (lot 07)
option 02 - rampe et zone poubelles (lot 01).

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 49 jours à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 novembre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace l'application de la retenue de garantie. Une garantie à première demande pourra être constituée par le titulaire pour remplacer la retenue de garantie, cette garantie à première demande doit être constituée par le titulaire au plus tard à la date à laquelle il demande le paiement correspondant au premier acompte.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget régional; Délai global indiqué à l'article 98 du code des marchés publics à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Il est attribué au titulaire, sauf demande expresse de sa part à la remise de l'offre, une avance de démarrage à hauteur de 30 % sans garantie financière pour les marchés dont le montant est compris entre 20.000 euro(s) (H.T.) et 149.999,99 euro(s) (H.T.) /- 25 % sans garantie financière pour les marchés dont le montant est compris entre 150.000 euro(s) (H.T.) et 999.999,99 euro(s) (H.T.).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de réaliser des marchés similaires et des marchés complémentaires.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : lors de l'analyse des candidatures, ne seront pas admises : Les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles 43 et 44 du CMP ; Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 4 du présent règlement ;.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : un extrait K Bis ou équivalent ou le répertoire d'inscription à un registre du commerce (candidat non établi en France) ; ;
- : pieces obligatoires :l'acte d'engagement, signé par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du marché suivant le modèle joint au dossier de consultation. Toutes options et tranches devra être complété par le lot considéré. L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance prévue à l'article 4.22 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 5 de l'acte d'engagement./ Le Cadre DPGF complété suivant le modèle joint au dossier de consultation ou reprenant précisément tous les articles et ordonnancements. ;
- : pieces souhaitees (exigibles dans l'hypothèse de non production à la remise de l'offre) : Une note méthodologique présentant l'organisation du chantier, les techniques et les moyens mis en oeuvre. / Les fiches des principaux matériaux et matériels utilisés. / Les attestations d'assurances civile et décennale (copie certifiée conforme émanent des assureurs) couvrant les activités concernées et en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 octobre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011H240TX00740000.

Renseignements complémentaires : horaires d'ouverture des bureaux au Conseil Régional d'aquitaine du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : la réception des offres par voie électronique est acceptée pour cette consultation.
Dans le cadre de la présente procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par écrit, à l'issue de l'analyse des offres, avec les candidats, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. La négociation ne pourra porter que sur des éléments en lien avec les critères de sélection des offres ci-dessus détaillées.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : Service des marchés service des marchés - bureau 207
14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : ARKETYPE.
Correspondant : Pierre Servier 24 rue des Martyrs du 21 juin 1944, 24150 Lalinde, tél. : 05-53-61-61-50, télécopieur : 05-53-24-12-47.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Icade Promotion.
Correspondant : Roger Lapouge hôtel d'entreprises
1 rue Le Bret - cs60014, 24112 Bergerac Cedex, tél. : 05-53-22-13-30, télécopieur : 05-53-22-13-39, courriel : roger.lapouge@icade.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : Service des marchés dossier à télécharger sur le site du Conseil Régional d'aquitaine à l'adresse https://marchespublics.aquitaine.fr sous le numéro 2011h240tx00740000 ou par télécopie à ICADE, 24100 Bergerac.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolition / Gros oeuvre.
Option 02 : Rampe et zone poubelles.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 2 menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 3 plâtrerie / Isolation.
Plâtrerie / Isolation.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 4 electricité.
Electricité.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 5 plomberie / Chauffage.
Plomberie / Chauffage.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 6 revêtements de sols.
Revêtements de sols.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 7 equipement de cuisine.
Option 01 : Groupe frigorifique pour le local poubelles.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)
Cuisine (équipement)
Démolition
Electricité
Gros oeuvre
Isolation
Menuiserie
Plâtrerie
Plomberie
Revêtements de sols

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
29Machines et équipements
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR