Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 25  (Doubs) Date de parution : 18/11/2011 Date de péremption : 15/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 223B N° annonce (BOAMP) 23

travaux de réaménagement du rez-de-chaussée du centre administratif municipal, réorganisation de l'accueil et transfert des services formalités et etat-civil à Besançon 

0118-->
BOMP B/0223-23Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : mr le maire, département ARCHITECTURE et BATIMENTS, 25034 Besançon Cedex, tél. : 03-81-41-55-68, télécopieur : 03-81-41-55-47.

Objet du marché : réaménagement du rez-de-chaussée du centre administratif municipal, réorganisation de l'accueil et transfert des services Formalités et Etat-Civil.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 2, rue Mégevand, 25034 Besançon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Les travaux font l'objet de 3 tranches :
- tranche ferme ;
- tranche Conditionnelle 1 : Installation d'une pompe à chaleur Production froid ;
- tranche Conditionnelle 2 : Création d'un escalier de secours
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : Emprunt, ressources propres
Paiement par virement bancaire dans un délai de paiement de 30 jours.
Paiement sur présentation de décomptes mensuels
Possibilité de verser une avance d'un montant de 5 % du montant initial du marché (Une garantie à première demande est exigée).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement d'entreprises solidaires.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : en ce qui concerne le les lots 2 (Menuiseries extérieures aluminium), 3 (Menuiseries extérieures et intérieures bois), 4 (Cloisons - doublage - isolation - plâtrerie - peinture - revêtements muraux), 5 (Faux-Plafonds) et 6 (Carrelage - faience), chaque candidat devra obligatoirement proposer, à l'appui de son offre, dans l 'Annexe n° 2 à l'acte d'engagement, une action d'insertion qui deviendra une condition d'exécution répondant aux objectifs définis dans le cahier des Clauses Administratives particulières.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises .

En application des articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics, le candidat produira :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
- lot 1 : Qualibat 1112 et 2112 ;
- lot 2 : Qualibat 3522 ;
- lot 3 : Qualibat 4311 ;
- lot 4 : Qualibat 4131, 7122 et 6112 ;
- lot 5 : Qualibat 6612 ;
- lot 6 : Qualibat 6312 ;
- lot 7 : Qualibat 6222 ;
- lot 8 : Qualibat 5111, 5312 et 5432 ;
- lot 9 : Qualifelec ;
- lot 10 : Références de travaux similaires.

Ou toute autre pièce permettant de justifier ces niveaux minimaux de capacités exigés.

De plus, les candidats fourniront des références de travaux similaires en site occupé, et avec des installations sensibles (serveur informatique desservant l'ensemble des bâtiments de la Mairie).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique suivant mémoire précisant : - moyens humains (désignation d'un chef de chantier affecté à l'opération - qualification du personnel affecté à l'opération) - - gestion du chantier (gestion des déchets, du bruit et de la poussière - mesures de sécurité vis-à-vis du public et du personnel de la mairie) : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 décembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

1/ Retrait du dossier de consultation :

- retrait par voie électronique

Les dossiers peuvent être retirés à l'adresse suivante : https://www.marches.grandbesancon.fr/

- retrait sur support papier

Les dossiers devront être demandés par courrier ou par télécopieur : ville de besancon

Département Architecture et Bâtiments - a l'attention de Bernadette MAY -

25034 besancon Cedex - tél. : 03 81 41 55 54 / télécopieur : 03 81 41 55 47

2/ Démarrage du chantier prévu début février 2012

3/ Durée d'exécution :
- tranche ferme : 11 mois (dont 1 mois de période de préparation) ;
- tranche conditionnelle 1 : 3 mois (dont 1 mois de période de préparation) ;
- tranche conditionnelle 2 : 5 mois (dont 1 mois de période de préparation

4/ Prestations supplémentaires ou alternatives :
- lot 3 (Menuiseries extérieures et intérieures bois) ;
- prestation n 03-1 : Remplacement des stores de protection solaire par des stores brise-soleil extérieurs ;
- prestation n 03-2 : Motorisation des stores ;
- lot n 9 (Electricité - courants forts et faibles) ;
- prestation n 09-1 : Motorisation des stores.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : adresse où les offres doivent être transmises :
Mairie de Besançon
Bureau du Courrier - entrée C1 - niveau O
2, rue Mégevand - 25034 - besancon Cedex
Les offres ne pourront pas être transmises par voie électronique

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Jean-Michel LHOMMEE - Architecte.
, tél. : 03-81-55-89-16, télécopieur : 03-81-55-93-93, courriel : lhommee.archi@wanadoo.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Besançon - Département Architecture et Bâtiments.
Correspondant : bernadette MAY, 25034 Besançon, tél. : 03-81-41-55-54, télécopieur : 03-81-41-55-47.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Besançon (Voir coordonnées ci-dessous).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Besançon 30, rue Charles Nodier, 25044 Besançon, tél. : 03-81-82-60-00, courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, télécopieur : 03-81-82-60-01.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 01 - Gros-oeuvre - Démolitions.
Lot 02 - Menuiseries extérieures aluminium.
Lot 03 - Menuiseries extérieures et intérieures bois.
Lot 04 - Cloisons - Doublage - Isolation - Plâtrerie - Peinture - Revêtements muraux.
Lot 05 - Faux-plafonds.
Lot 06 - Carrelage - Faience.
Lot 07 - Revêtements de sols souples.
Lot 08 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation.
Lot 09 - Electricité - Courants forts et faibles.
Lot 10 - Rayonnages mobiles.

Mots déscripteurs
Carrelage
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Démolition
Electricité
Gros oeuvre
Isolation
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Rayonnage
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Sanitaire
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
36Meubles et produits des industries diverses
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR