Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 17  (Charente-Maritime) Date de parution : 07/10/2011 Date de péremption : 28/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 230223

Travaux de réfection Centre Le Neptune 

Avis de marché

Département de publication : 17
Annonce No 11-230223
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
SGAP Sud Ouest.
 Correspondant : M. Masurel Christophe, SGAP Sud-Ouest, 89 Cours Dupré de Saint-Maur - B.P. 30091, 33041 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-42.

Objet du marché : 
travaux de réfection du secteur bar-restauration au centre de vacances Le Neptune à St Denis d'oléron.

Lieu d'exécution et de livraison: 
centre Le Neptune 49 Bld de l'océan, 17650 St Denis-d'Oléron.

Caractéristiques principales : 

les travaux comprennent la réfection des sols, murs et plafonds ainsi que la mise en conformité de l'installation électrique et de la sonorisation

Des variantes seront-elles prises en compte:
oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
24 novembre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : 
le titulaire du marché n'est pas soumis à une retenue de garantie ni à un cautionnement.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement sur le budget du Ministère de l'intérieur - l'unité monétaire est l'euro.le marché sera traité à prix global et forfaitaire actualisable. Le mode de règlement choisi par l'administration est le mandatement administratif. Les règlements interviendront dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception du décompte, en cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêts de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
sauf renonciation expresse du titulaire prévue à l'acte d'engagement une avance de 5 % du montant du marché initial sera accordée au titulaire.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera attribué soit à une entreprise individuelle soit à un groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Une même entreprise peut être candidate dans plusieurs groupements ou se présenter à titre individuel.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : dc1 dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques, daté et signé ainsi que le Dc2, dûment complété dans l'ensemble de ses rubriques. Liste de références de travaux de même nature et d'importance équivalente réalisés depuis 5 ans ou documents équivalents permettant d'apprécier la capacité du candidat à réaliser les travaux demandés.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - le prix. : 60 %;
     - la valeur technique de l'offre évaluée sur la base d'un mémoire technique - à joindre à l'offre - qui précisera : 1-les moyens matériels mis en œuvre et moyens humains en effectifs affectés à ce chantier (20 %), 2 - la description du mode opératoire et des solutions techniques proposées (10 %), 3-l'organisation du chantier et les mesure de sécurité proposées (10 %). : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
28 octobre 2011, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2011-73-TX.

Renseignements complémentaires : 
une visite du site est obligatoire. Pour le rendez-vous, prendre contact avec :
- m. Lafargue Tel : 05 46 47 87 00 ou Mob : 06 07 76 58 35
le certificat de visite est à joindre à l'offre. Sans le certificat de visite l'offre sera rejetée.
il n'y a pas de négociation.
l'adresse pour télécharger les documents mis à la disposition des entreprises est indiquée ci-dessous :
En cas de difficulté de téléchargement contacter M. Masurel par courriel à christophe.masurel@interieur.gouv.fr ou par
téléphone au 05.56.99.77.42.
les candidats veilleront tout particulièrement à la fiabilité et à la pérennité de leur adresse courriel, qui sera le moyen d'être contacté par la personne publique en cas de complément ou modification du dossier de consultation. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée si le candidat a communiqué une adresse courriel erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages régulièrement.
les modalités de remises des candidatures et des offres sont précisées dans le réglement de la consulation.
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif, 9 rue Tastet, 33063 Bordeaux,
Tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé pré-contractuel jusqu'à la date de conclusion du marché.
- référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution.
- recours pour excès de pouvoir : délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet.
- recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
7 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
SGAP SO - DL Bureau des Affaires Immobilières.

 Correspondant : 
M. Philippe Maire, service local Immobilier, 33000 Bordeaux, tél. : 06-64-02-83-45, télécopieur : 05-56-99-72-60, courriel : philippe.maire@interieur.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
SGAP SUD OUEST - DAGF - Bureau de Marchés.

 Correspondant : 
M. Christophe Masurel, 89 cours Dupré de Saint Maur, 33000 Bordeaux, tél. : 05-56-99-77-42, télécopieur : 05-56-99-77-44, courriel : christophe.masurel@interieur.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
.
, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=11191&orgAcronyme=g6l .

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - Plafonds - isolationune option à chiffrer : 1- panneaux acoustiques absorbants
 Lot2. - Menuiserie intérieure2 options à chiffrer : 1 - réfection de portes, 2 - Plus-value pour le remplacement d'un parquet quick Step par un parquet en chêne.
 Lot3. - Electricité
 Lot4. - Revêtement de sols souples.
 Lot5. - Peinture -revêtements muraux

Mots déscripteurs
Cloison, faux plafond
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Sonorisation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR