Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 37  (Indre-et-Loire) Date de parution : 25/10/2011 Date de péremption : 17/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 207A N° annonce (BOAMP) 24

travaux de réfection de l'étanchéité en asphalte des terrasses de l'hôtel de ville de Joué Lès Tours 

1225-->
BOMP A/0207-24Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Joué Les Tours.
Correspondant : M. le maire, place François Mitterrand - B.P. 108, 37301 Joue-les-Tours Cedex, tél. : 02-47-39-70-45, télécopieur : 02-47-39-70-49.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/indexorg.do.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réfection de l'étanchéité en asphalte des terrasses de l'hôtel de Ville.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261420.

Lieu d'exécution : hôtel de Ville, 37300 Joué-lès-Tours.

Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération comprend l'ensemble des travaux concernant la réfection de l'étanchéité des terrasses de l'hôtel de Ville de Joué-Lès-Tours
Les travaux sont décomposés en tranches :
Tranche ferme :
- terrasse du 1er étage : réfection de la zone Sud Est suivant localisation sur le plan.
- Terrasse du 5ème étage.
Tranche conditionnelle n°1 :
- terrasse du 1er étage - zone sud Ouest
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sur la tranche ferme :
Option 1 : Conservation des complexes d'étanchéité Terrasse du 1er étage
option 2 : Conservation des complexes d'étanchéité Terrasse du 5ème étage
sur la tranche conditionnelle :
Option 1 : Conservation des complexes d'étanchéité Terrasse du 1er étage zone Sud Ouest.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marchésera constituée.
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euro(s).ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 5,00 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement sera effectué par mandat administratif sur le budget principal de la ville.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11MT21.

Renseignements complémentaires : le délai de préparation du chantier est de 15 jours.
Le délais d'exécution de la tranche ferme est de 1 mois et d'une semaine pour la tranche conditionnelle. Afin d'optimiser le bon déroulement des travaux, le candidat peut proposer un délai d'exécution mieux adapté au chantier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : VILLE DE JOUE LES TOURS.
Correspondant : Service marchés publics place François Mitterrand - B.P. 108, 37301 Joue-les-Tours Cedex, tél. : 02-47-39-70-45, télécopieur : 02-47-39-70-49.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : place François Mitterrand - B.P. 108, 37301 Joue-les-Tours Cedex, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_wqnOVcEbJn.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00.

Mots déscripteurs
Etanchéité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR