Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 69  (Rhône) Date de parution : 24/09/2011 Date de péremption : 07/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 186A N° annonce (BOAMP) 60

travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de l'hôtel de ville à Meyzieu 

1124-->
BOMP A/0186-60Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meyzieu.
Correspondant : M. le maire, 0 place de l'europe B.P. 122, 69883 Meyzieu Cedex, tél. : 04-72-45-18-65, télécopieur : 04-78-31-08-24, courriel : marches.publics2@mairie-meyzieu.fr, adresse internet : http://www.mairie-meyzieu.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de l'hôtel de Ville de Meyzieu.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45261410.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR716.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché à prix global et forfaitaire. Période prévisionnelle de réalisation des travaux : de fin octobre à fin décembre 2011. Délai d'exécution : 2 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : avance de 5 % contre garantie à première demande. Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché sera constituée. Il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de la collectivité, fonds propres section investissement. Le paiement sera effectué par mandat administratif et virement dans les conditions prévues aux articles 91 et 98 du Code des marchés publics avec un délai de 30 jours. Prix fermes actualisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateurest un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières et capacités professionnelles.

Situation juridique - références requises :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du cmp; .

Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; .

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Certificats de qualification :
- Qualification de l'entreprise pour l'application de l'epdm type "Licencied ou master contractor" de chez Firestone ou équivalent permettant d'apprécier le degré de technicité de l'entreprise dans la pose de l'epdm.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents sont téléchargeables gratuitement sur la plateforme : www.achatpublic.com. Ils peuvent également être remis contre récépissé ou envoyés par voie postale avec avis de réception à l'adresse ci-dessous. Aucune transmission électronique ne sera admise.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : adresse à laquelle les plis (candidature + offre) doivent être envoyés : Mlle Claire Coste, Ville de Meyzieu, Service achats et marchés publics, Place de l'europe, B.P. 122, 69883 Meyzieu Cedex, tèl : 04 72 45 18 65, télécopie : 04 78 31 08 24, courriel : marches.publics2@mairie-meyzieu.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69003 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal adminsitratif de Lyon (coordonnées ci dessus).

Mots déscripteurs
Etanchéité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR