Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 38  (Isère) Date de parution : 11/10/2011 Date de péremption : 02/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 197B N° annonce (BOAMP) 25

travaux de réfection de l'interphonie de la mc moulins à Lyon 

0002-->
BOMP B/0197-2569Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DISP Lyon.
Correspondant : Unité du Suivi Financier des Opérations, direction interregionale des services penitentiaires rhone alpes auvergne Département des Affaires Immobilières Unité du Suivi Financier des Opérations 1, rue Général Mouton-Duvernet B.P. 3009 Cedex 03, 69391 Lyon, tél. : 04-72-91-37-37, télécopieur : 04-72-91-37-99.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : réfection de l'interphonie de la MC Moulins.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 32360000
Objets supplémentaires : 42700000.

Lieu d'exécution : mc moulins.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
remplacement intégral du système interphonie de la Maison Centrale de Moulins (installation et fourniture des matériels). Marché ordinaire unique
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5,000 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Une avance de 20,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Règlement par virement Administratif selon les règles de la Comptabilité Publique. Financement sur le budget investissement de la Direction Interrégionale.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le marché débutera à compter de la notification du contrat.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; (ou formulaire cerfa dernière version téléchargeable sur le site du Minefe); Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; (ou formulaire cerfa dernière version téléchargeable sur le site du Minefe); Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- méthodologie d'intervention : 20 % ;
- adéquation de l'équipe d'intervention au projet : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 novembre 2011, à 15 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11DAI15.

Renseignements complémentaires : la transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Methode de jugement des offres Les offres seront classées sur 100 points selon la répartition suivante : a. Le critère prix sera apprécié sur une note de 60 points. B. Le critère méthode sera apprécié sur 20 points d'après les sous critères suivants : o Méthodologie: note 0 à 10 points o Le temps consacré à l'exécution des travaux: note 0 à 10 points c. Le critère adéquation de l'équipe d'intervention au projet sera apprécié sur 20 points , . Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé ou transmises par télécopie.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2011.

MINISTERE DE LA JUSTICE.
Correspondant : Unité du Suivi Financier des Opérations direction interregionale des services penitentiaires rhone alpes auvergne Département des Affaires Immobilières Unité du Suivi Financier des Opérations 1, rue Général Mouton-Duvernet B.P. 3009 Cedex 03, 69391 Lyon, tél. : 04-72-91-37-37, télécopieur : 04-72-91-37-99.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : MINISTERE DE LA JUSTICE.
Correspondant : M. Krzaczkowski direction interregionale des Services Pénitentiaires Département Patrimoine et Equipement Unité des Opérations 1, rue Gal Mouton-Duvernet B.P. 3009 Cedex 03, 69391 Lyon, tél. : 04-72-91-37-37, poste : 650, télécopieur : 04-72-91-37-99, courriel : joel.krzaczkowski@justice.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : MINISTERE DE LA JUSTICE.
Correspondant : M. Jonnard direction interregionale des services penitentiaires rhone alpes auvergne Département des Affaires Immobilières Unité du Suivi Financier des Opérations 1, rue Général Mouton-Duvernet B.P. 3009 Cedex 03, 69391 Lyon, tél. : 04-72-91-37-37, poste : 765, télécopieur : 04-72-91-37-99, courriel : jean-philippe.jonnard@justice.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MINISTERE DE LA JUSTICE.
Correspondant : Unité du Suivi Financier des Opérations direction interregionale des Services Pénitentiaires Département Patrimoine et Equipement Unité du Suivi Financier des Opérations 1, rue Gal Mouton-Duvernet B.P. 3009 Cedex 03, 69391 Lyon, tél. : 04-72-91-37-37, poste : 788, télécopieur : 04-72-91-37-99, courriel : sec.disp-lyon-dpe@justice.fr, adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon 184 r Duguesclin, 69003 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-49-37, adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lyon Palais des Juridictions Administratives 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr, télécopieur : 04-78-14-10-65, adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/demarches-et-procedures/.

Mots déscripteurs
Electricité
Equipements spécialisés
Interphone

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
31Machines et appareils électriques
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR