Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 76  (Seine-Maritime) Date de parution : 20/10/2011 Date de péremption : Non disponible ou avis rectificatif
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 204A N° annonce (BOAMP) 106

Travaux de réhabilitation et résidentialisation de 169 logements,parties communes et espaces extérieurs, groupe lombardie à Rouen 

1220-->
BOMP A/0204-106Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Rouen Habitat.
Correspondant : M. le directeur général, 5 place du Général de Gaulle B.P. 16, 76001 Rouen Cedex, tél. : 02-35-15-61-61, télécopieur : 02-35-15-61-52, courriel : contact@rouenhabitat.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.sis-france.com/rhabitat/.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : travaux de réhabilitation et résidentialisation de 169 logements,parties communes et espaces extérieurs,(immeubles Achernard,Aigle,Aldebaran,Algol) Groupe Lombardie à rouen.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45113000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux sont répartis en 12 entités techniques
E.T n°1:traitement des façades-maçonnerie
E.T n°2:etanchéité
E.T n°3:menuiseries Extérieures-Serrurerie
E.T n°4:menuiseries intérieures
E.T n°5:plomberie Sanitaire-Gaz
E.T n°6:vmc
E.T n°7:electricité
E.T n°8:revêtements de sols
E.T n°9:peinture
E.T n°10:aménagement extérieurs
E.T n°11:désamiantage
E.T n°12:opc et Frais de groupement
Ces entités techniques ne constituent pas des lots au sens d'un marchés allotis.
Elles concernent les marchés conclus soit avec une entreprise générale "titulaire unique", soit avec un groupement d'entrepreneurs

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera appliquée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés par fonds propres de Rouen Habitat, des subventions et des emprunts.règlement par virement bancaire(mandat administratif) à 30 jours.
Une avance est prévue (taux de 5 %).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise générale ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1. Justificatifs des conditions d'accès à la commande publique (art.45 du Code des Marchés Publics)
2. Garanties et capacités techniques et financières
3. Références.

Situation juridique - références requises .

Chaque candidats devra produire les documents suivants:
- lettre de candidature ;
- une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux art 43 et 45 du CMP concernant les interdictions de soumissionner ;
- la copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ;
- les documents relatifs aux pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat

Pour présenter ces éléments le candidats peut utiliser les documents du Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie:

Dc1 ( lettre de candidature) et

Dc2 ( déclaration du candidat)

Ces documents sont disponible sur l'adresse internet suivante: http://www.minefi.gouv.fr.

Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé pour chacune des trois dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- effectifs moyens annuels sur les trois dernières années ;
- certificats de qualifications professionnelles- la preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tous moyens ;
- présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années

Pour les documents relatifs à l'offre: se référer au réglement de la consultation.

Type de procédure : procédure adaptée.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : n° 11S0016.

Renseignements complémentaires : - Les critères d'attribution:
l'offre économiquement la plus avantageuse appréciées en fonction des critères ci-dessous avec leur pondération
Valeur financière de l'offre (60 %)
Valeur technique de l'offre(40 %)
- adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus:
Mimoune Samia, Rouen Habitat, Service Marchés, 5 place du Général de Gaulle, B.P. 16, 76001 Rouen Cedex
Télécopie: 02 35 15 61 52
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus:
LEMAIRE Rollon, Rouen Habitat, Service Patrimoine, 5 place du Général de Gaulle, B.P. 16, 76000 Rouen Cedex
Télécopie: 02 35 15 61 18
Condition d'obtention du Dossier de Consultation:
Gratuitement sur commande auprès d'hélio Service, 16 bis, rue A.Kastler, B.P. 331, 76136 Mont Saint Aignan
Téléphone: 02 32 19 50 15
Télécopie: 02 32 19 50 25
où à l'adresse suivante:
http://marches-publics.sis-france.com/rhabitat/
Duréé du Marché ou délai d'exécution:
13 mois (à compter de l'ordre de service)
Date prévisionnelle de démarrage du chantier:
1er trimestre 2012.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Rouen Habitat - Service Marchés.
Correspondant : samia MIMOUNE 5 place du Général de Gaulle, 76001 Rouen Cedex, tél. : 02-35-15-61-61, télécopieur : 02-35-15-61-52, courriel : contact@rouenhabitat.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, adresse internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, adresse internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr.

Mots déscripteurs
Amiante
Electricité
Etanchéité
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Sanitaire
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR