annonces appels offres marches publics
Entrez votre login Mot de passe
annonces appels offres marches publicsInscrivez-vous Mot de passe oublié ?
appel-offre
Détail de l'appel d'offre
            
Département Emet. : 69  (Rhône)
Date de parution : 20/10/2011
Date de péremption : 17/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP) : 204A N° annonce (BOAMP) : 94

travaux de rehabilitation et de restructuration à Lyon 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lyon.
Correspondant : M. le maire, direction de la Construction 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, tél. : 04-72-10-30-30, télécopieur : 04-72-10-35-08, adresse internet : http://www.lyon.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marchespublics.lyon.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : groupe scolaire alix - travaux de rehabilitation et de restructuration.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 38 rue Smith, 69002 Lyon.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le projet consiste : - au réaménagement du restaurant scolaire avec une salle à manger maternelle, une salle à manger élémentaire en self par pôle, l'office de réchauffage et la laverie plus locaux économat, vestiaires, sanitaires (412 mètres carrés de Su) - au réaménagement de l'ancien restaurant de la maternelle (50mètres carrés) en extension de la salle d'évolution, à la restructuration de salle élémentaire en maternelle, à la restructuration de sanitaire, au remplacement des menuiseries dans les locaux impactés par les travaux, isolation des combles et à la mise en accessibilité du niveau rez-de-chaussée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marchés publics à tranches conditionnelles séparés composés d'une tranche ferme d'une durée de 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations (la date prévisionnelle de début d'exécution est fixée au 3 janvier 2012) et d'une tranche conditionnelle dont le délai d'exécution est de 1 mois (inclus dans le délai de la tranche ferme) et décompté à partir la date fixée dans la décision de la Ville de Lyon d'affermir la tranche conditionnelle. Affermissement de la tranche conditionnelle: le délai limite de notification de l' ordre de service prescrivant de commencer l'exécution de la tranche conditionnelle est inclus dans le délai global d'exécution de 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier). Détail des tranches: Tranche ferme : Travaux de réhabilitation et de restructuration. Tranche conditionnelle no1 (affectée au Lot 5 : "Menuiserie extérieure bois") : Brises soleil orientables.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : uniquement pour les lots : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 13 : Il est prévu l'application d'une retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : ressources propres ; budget principal de la ville de Lyon. Paiement par mandat administratif.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter pour le meme marché plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements pour un meme marché est interdite.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Condition particulière d'exécution : Clause sociale. Les présentes conditions particulières s'appliquent aux lots : 1 ; 2 ; 5 ; 8 et 13. En application de l'article 14 du code des marchés publics, la Ville de Lyon fixe dans ce marché un niveau minimal d'insertion par l'activité économique de : Lot 1 : 7 mois (1085 heures); Lot 2 : 2 mois (318 heures); Lot 5 : 3 mois (438 heures); Lot 8 : 4 mois (575 heures) et Lot 13 : 2 mois (348 heures) . Les conditions détaillées d'exécution sont fixées dans les cahiers des charges de la consultation.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : – Une déclaration de candidature type Dc1 ou équivalent ; – En cas de groupement, un pouvoir au mandataire ; – Une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'est dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ; – Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Capacité économique et financière - références requises : – Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent). Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Capacités économique et financière. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : voir détail des lots.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : – Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat : une déclaration indiquant les effectifs du candidat – Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat : certificat de qualification de niveau minimum et/ou liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (modèle Ville de Lyon joint au DCE ou document libre) ; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : voir détail des lots. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : voir détail des lots.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : T1DC2009.

Renseignements complémentaires : Procédure adaptée. Ouverture des offres prévue le 18/11/2011. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. le délai d'exécution inscrit au paragraphe "Durée du marché ou délai d'exécution" est à lire comme étant de 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/), dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage a l'annexe de l'hotel de Ville (place Louis Pradel) . Les offrespeuvent etre transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé . Dématérialisation des procédures : l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date limite d'obtention : 17 novembre 2011, à 12 heures.
Modalités d'ouverture des offres :

Date : 18 novembre 2011, à 14 heures.

Lieu : annexe de l'hôtel de Ville - place Louis Pradel 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Lyon.
direction de la Construction Hôtel de Ville 1, place de la Comédie Cedex 01, 69205 Lyon, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Chef de projet : Dominique FICHET direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service administratif des Marchés (Construction) direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Lyon.
Correspondant : Service marchés direction de la Construction Annexe de l'hôtel de Ville 4e étage - porte 407 Place Louis Pradel, 69001 Lyon, tél. : 04-72-10-35-42, télécopieur : 04-72-10-35-08, courriel : dc.marches@mairie-lyon.fr, adresse internet : http://www.marchespublics.lyon.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, télécopieur : 04-78-14-10-65.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de LYON 184 rue Duguesclin Cedex 03, 69433 Lyon, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 demolition - gros oeuvre - vRD - reprise corniche.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 1 280 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 15 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à assurer par moyens manuels ou mécaniques la démolition ou la déconstruction partielle ou totale de constructions ou d'ouvrages de toute nature et de toute importance, y compris de tous ouvrages d'art, quels qu'en soient les emplacements, notamment urbains. Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 1112 ou équivalent. 2/ Capacité à assurer l'édification de murs porteurs en maçonnerie, la réalisation de planchers et les travaux d'ossatures béton armé correspondants, l'entretien et la transformation des constructions et de leurs accessoires et les ouvertures en sous-'uvre. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 2111 ou équivalent. 3/ Capacité à réaliser des travaux de canalisations de batiments enterrées ou non avec ses ouvrages annexes sans complexité avec rejet à l'égout par simple tuyautage. Cette capacité (3) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 1321 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45454000
Objets supplémentaires : 45223220, 45111100.
Lot(s) 2 charpente bois-couverture-zinguerie.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 900 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 10 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/capacité à assurer la fourniture et le montage de charpentes en bois lamellé-collé et structures en bois collé jusqu'à une portée de 40 mètres ou présentant des difficultés techniques équivalentes, tant par la forme, les assemblages et les volumes de bois lamellé-collé mis en 'Uvre. Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 2342 ou équivalent. 2/ Capacité à réaliser les éléments accessoires de couverture tels que : évacuation d'eaux pluviales, entourage de souches, bandes accessoires etc. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 3151 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45261210.
Lot(s) 3 bac acier et etancheite.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 120 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à réaliser des travaux d'étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles, correspondant à la technique de mise en oeuvre de ces matériaux. L'entreprise peut exécuter, après l'établissement de diagnostics, des travaux de réfection d'étanchéité. Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 3212 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Lot(s) 4 facade - ite - bardage.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 210 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à réaliser tous travaux neufs ou d'entretien répondant aux buts principaux de la peinture en batiment, la protection des matériaux de construction, la finition et la décoration à l'intérieur et à l'extérieur, l'assainissement des supports et l'entretien des batiments. Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 6112 ou équivalent. 2/ Capacité à assurer des travaux de bardages simples de technicité courante Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 3811 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45443000
Objets supplémentaires : 45262650.
Lot(s) 5 menuiserie exterieure bois.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier) . Délai Tranche condi. 1: 1 mois (inclus dans le délai de la tranche ferme).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 560 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 10 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à assurer la fabrication et la pose de menuiseries extérieures en bois et ensembles menuisés dans tous les cas de mise en oeuvre. Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 3553 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 menuiserie ext. metal. - serrurerie - verriere.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 320 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à assurer la fabrication et la pose de menuiseries extérieures et ensembles menuisés en aluminium dans tous les cas de mise en oeuvre et à réaliser les travaux d'insertion des vitrages, des fermetures et des éléments de remplissage. Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 3521 ou équivalent. 2/ Capacité à réaliser des travaux de métallerie - serrurerie, notamment, les ouvrages suivants : Protections mécaniques, serrures, quincailleries, portes et fenetres, grilles de défense, garde-corps, mains courantes. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 4411 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45262410
Objets supplémentaires : 44316500.
Lot(s) 7 menuiserie interieure bois.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 270 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à assurer la fourniture et la pose de tout ouvrage de menuiserie en bois et son adaptation éventuelle, à fournir et poser également des portes et fenetres, quel qu'en soit le système d'ouverture Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 4311 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 8 platrerie - peinture - plafond suspendu.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 640 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 15 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à réaliser, en platre, tous travaux courants d'enduits verticaux ou horizontaux plans, de cloisonnements légers en éléments céramiques ou carreaux de platre, de plafonds suspendus ou fixes. Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 4111 ou équivalent. 2/ Capacité à réaliser en éléments préfabriqués (plaques de platre), jointoyés ou non, des travaux de surface plane, de cloisonnements légers, de plafonds suspendus ou fixes, et de pose d'éléments intérieurs de doublage contribuant à l'isolation thermique. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 4131 ou équivalent. 3/ Capacité à réaliser les travaux de reconnaissance et d'assainissement des supports et applique les revetements assurant la protection des matériaux de construction à l'intérieur ou à l'extérieur des batiments. Sont compris les travaux de : peinture, mise en oeuvre à l'intérieur et à l'extérieur d'enduits minces, de revetements muraux liquides et d'enduits pelliculaires, pose collée de papiers peints, de revetements textiles, plastiques ou assimilés en lés ou en dalles, de technicité courante, sur surfaces horizontales ou verticales. Cette capacité (3) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 6111 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45410000
Objets supplémentaires : 45442110, 45421146.
Lot(s) 9 sol souple.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 14 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à assurer la fourniture et la mise en oeuvre de revetements de sols résilients, PVC, caoutchouc, linoléum, collés, avec soudure à chaud des joints par cordon d'apport ou traitement à froid des joints, à l'intérieur des batiments. Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 6223 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 10 carrelage - faience.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 180 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum . Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à réaliser des travaux courants de carrelages et revetements avec des matériaux usuels et de fabrication courante. Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 6311 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Lot(s) 11 chauffage ventilation plomberie.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 560 000,00euros (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 12 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : 1/ Capacité à réaliser en intérieur toutes installations sanitaires domestiques y compris les installations de production d'eau chaude sanitaire, les installations de gaz, les raccordements électriques nécessaires au bon fonctionnement de ces installations, les canalisations de toute nature (alimentation et vidange), les installations de colonnes sèches ainsi que leur nettoyage et les travaux d'isolation acoustique et thermique y afférents, les travaux d'entretien et de vérification de plomberie y compris la vacuité des installations sanitaires. Cette capacité (1) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 5111 ou équivalent. 2/ Capacité à concevoir les installations suivantes : Installations de chauffage, y compris transport à distance, de production centrale et de distribution d'eau chaude sanitaire, à partir de générateurs utilisant toutes énergies de façon directe ou indirecte.ces installations peuvent etre, en particulier :à eau chaude basse température, à vapeur basse pression, des postes d'échange dont le primaire reçoit le fluide chauffant distribué par des chauffages à distance, à air chaud pulsé ou non, du type. Installations de V.M.C., de désenfumage des locaux, de régulation, de téléalarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique centralisée. L'entreprise peut assurer le tubage des conduits. Cette capacité (2) peut etre démontrée par la fourniture de la qualification Qualibat 5312 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45330000.
Lot(s) 12 equipement de cuisine.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 120 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 6 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à fournir et installer les équipements d'un office relais de remise en température pour un restaurant scolaire servant 150 repas par jour minimum. Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification QUALICUISINE ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 39221000.
Lot(s) 13 courants forts-courants faibles.
; délai Tranche ferme: 10 mois (y compris 1 mois de préparation de chantier).

Informations complémentaires : seuil minimal exigé de capacité économique et financière : CA : 460 000,00 EUR (H.T.) minimum au meilleur des trois dernières années.. Seuil minimal exigé de capacité technique : effectifs : 11 compagnons minimum. Seuil minimal exigé de capacité professionnelle : Capacité à étudier et réaliser des travaux d'installations d'équipements électriques, haute et basse tension, pour établissements recevant du public (toutes catégories). Cette capacité peut etre démontrée par la fourniture de la qualification QUALIFELEC Electrotechnique Indice E2 ou équivalent.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.

Mots déscripteurs
Bardage
Carrelage
Charpente
Chauffage (travaux)
Electricité
Etanchéité
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Revêtements de sols
Ventilation
Vitrerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
            


 

 

 

VEILLE SUR LES APPELS D'OFFRES DES MARCHES PUBLIQUES

Les achats publics à travers les appels d’offres représentent un enjeu économique important pour les PME/TPE.
Le nouveau code des marchés publics a pour objectif de simplifier les procédures et ainsi de leur faciliter l’accès à la commande publique

Aujourd’hui, les annonces d’appels d’offres sont publiées sur divers médias :
- Organes officiels tel que les appels d’offres BOAMP ou encore les appels d’offres du JOUE (Journal Officiel de L’union Européenne)
- la presse papier nationales et régionale
- les sites internet des collectivités dans lesquels sont publiés les MAPA (marchés à procédure adaptée)
- les sites internet dit «Profils acheteurs» relatifs aux plateformes de dématérialisation des marchés publics

Bref, comme vous le devinez, la difficulté réside aujourd’hui à retrouver les appels d’offres sans perdre son temps dans cette phase de recherche.

Depuis 2004, Klekoon fournit cette prestation de veille sur les marchés publics en délivrant de façon ciblée les appels d’offres  à sa clientèle d’entreprises.

Chaque client, qu’il soit Grand Compte ou Petite Entreprise reçoit une attention particulière de la part des Services Techniques Klekoon, et un paramétrage personnalisé lui permettra de recevoir de façon régulière par alerte email les appels d’offres de son secteur d’activité, mais également en fonction de sa zone géographique.

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées selon vos besoins et budget.

ANNUAIRE DES FOURNISSEURS

L'Annuaire des Fournisseurs Klekoon référence plusieurs centaines de fournisseurs agréés c'est-à-dire des entreprises qui ont signé la Charte Qualité qui vous garantit le sérieux des prestataires sélectionnés par nos experts métiers. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez faire vos demandes de devis en ligne gratuitement.

Nos fournisseurs s'engagent à vous répondre sous un délai maximal de 72h00. Quelque soit votre besoin (biens, services, produits), gagnez du temps et faites vos demandes devis en ligne en recevant plusieurs offres tarifaires.

MAPA : MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE

Les MAPA commencent à partir de 4000 euros. KLEKOON propose la publication des annonces MAPA sur sa plateforme. Les marchés publics à procédure adaptée (MAPA) sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature, des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre. Pour les marchés à procédure adaptée, le code des marchés publics vous permet de faire une publicité adaptée à votre marché

DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Plateforme de dématérialisation des marchés publics (Profil Acheteur)
L’acheteur public peut l’utiliser comme «profil acheteur» pour la mise en ligne des DCE sur la plateforme de dématérialisation.
Réception des plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation obligatoire à partir de 90 000€ HT et obligation pour les acheteurs publics de publier sur un profil acheteur.
Le Profil acheteur  Klekoon est reconnu en tant plateforme de dématérialisation et est utilisé par plusieurs milliers de donneurs d’ordres.

La mise en ligne des Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)
Obtenir les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) en ligne
La réponse électronique des entreprises à un achat public.

XFILES – TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Télétransmission des actes au contrôle de légalité. Afin de dématérialiser l’envoi de vos actes en préfecture, utilisez la plateforme de télétransmission des actes en préfecture, XFILES.
Le contrôle de légalité s'intègre dans le cadre de l'évolution et de la modernisation des rapports entre l'Etat et les collectivités.

Elle répond aux exigences du projet ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) initié par le gouvernement. Pour les collectivités, cette plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité permettra de télétransmettre aux préfectures les actes soumis au contrôle de légalité.

Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, consiste à fournir aux services des préfectures et des sous-préfectures un outil d’aide et de suivi du contrôle de légalité sous la forme d’une application « métier » et à permettre aux collectivités de transmettre, par la voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité.

XHELIOS – TÉLÉTRANSMISSION DES INFOS COMPTABLES AU TRÉSOR PUBLIC

Pour les collectivités qui souhaitent dématérialiser l’ensemble de leurs flux comptables vers leur trésorerie générale,  Klekoon vous propose sa plateforme X-HELIOS de télétransmission des informations comptables au Trésor Public.

X-HELIOS permet la dématérialisation d’échange des titres, mandats et bordereaux des collectivités vers le Trésor Public.

Les transmissions d'informations vers le Trésor Public (états de payes, titres de recettes, mandats de dépenses et les factures, pièces justificatives des marchés publics) seront activées très prochainement sur cette même plate-forme. L'accès aux services est réservé aux personnes autorisées disposant d'un certificat électronique à cet effet.

FORMATION AUX MARCHÉS PUBLICS

Le secteur des achats publics se libéralise de plus en plus, en s’ouvrant d'avantage aux petites entreprises.
Certaines entreprises font leurs premiers pas dans les appels d’offres publics ou tout simplement souhaitent passer à la réponse par voie électronique.
Face à ce besoin, Klekoon en tant organisme de formation agréé par la DDTE propose plusieurs sessions de formation aux marchés publics.
Ces formations s’adressent aux dirigeants, commerciaux, assistants administratifs et bien sûr aux personnes chargées des réponses aux appels d’offres.

1) Session de formation : La réponse par voie dématérialisée à un marché public (Durée : un jour)
Les stagiaires aborderont tous les aspects de la dématérialisation des appels d’offres et découvriront la remise des plis par voie électronique sur les principaux «Profils Acheteurs».
Des travaux  pratiques avec des certificats électroniques seront abordés allant de la mise en ligne des DCE jusqu’à la réception des plis envoyés par les entreprises soumissionnaires.

2) Session de formation : Comment soumissionner à un marché public (Durée : un jour)
Ce cours passe en revue toutes les étapes de la réponse à un appel d’offres.
Comment retrouver une annonce d’un marché public et obtenir son DCE auprès des établissements publics.
Comprendre comment élaborer une réponse à un achat public.
Préparation de l’enveloppe candidature en remplissant le dossier de candidature avec les différents formulaires DC1, DC2, DC3, DC4 et les divers documents nécessaires.