Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 95  (Val-d'Oise) Date de parution : 19/10/2011 Date de péremption : 18/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 203A N° annonce (BOAMP) 124

travaux de réhabilitation de la rue des tremblays et de la rue de la clairière à Jouy-Le-Moutier 

1219-->
BOMP A/0203-124Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Jouy-le-Moutier.
Correspondant : celllule achat, 56 Grande rue, 95280 Jouy-le-Moutier, tél. : 01-34-41-65-14, télécopieur : 01-34-24-92-65, courriel : marches@jouylemoutier.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-idf-centre.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de réhabilitation de la rue des Tremblays et de la rue de la Clairière à Jouy-Le-Moutier.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112730
Objets supplémentaires : 45112710.

Lieu d'exécution : jouy-Le-Moutier, 95280 Jouy-le-Moutier.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 janvier 2012.

Cautionnement et garanties exigés : sans objet.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : modalités de paiement : le délai de paiement est de 30 jours par mandat administratif suivi d'un virement à compter de la réception de la demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises :
- la déclaration sur l'honneur (signée) prévue par l'article 44 du Code des marchés publics ;
- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- la lettre de candidature (formulaire Dc1).

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : terrassement, voirie et assainissement -
Paysage et espace vert.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : terrassement, voirie et assainissement :
Certificats de qualification : Carte FNTP
Groupe 2 - 23 (232, 2321)
Groupe 3 :
33 (331, 3321, 334)
34 (3452, 346, 347)
36 (364)
37 (372)
Groupe 5 :
51 (5144, 5162)
Paysage et espace vert :
Certificats de qualification Qualipaysage : P110, P120, E131, E141, E151, E161, H125, qualification 700, 711, 800.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 novembre 2011, à 18 heures.

Renseignements complémentaires : le dossier de la consultation peut être téléchargé gratuitement depuis le site : https://www.marches-idf-centre.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 octobre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2/4 boulevard de l'hautil B.P. 30322, 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2/4 boulevard de l'hautil B.P. 30322, 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00.

Mots déscripteurs
Voirie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR