Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 44  (Loire-Atlantique) Date de parution : 02/11/2011 Date de péremption : 05/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 212A N° annonce (BOAMP) 41

travaux de réhabilitation du service d'accueil des urgences situé dans le plateau technique n° 1 au rez-de-chaussée bas de l'hôtel-dieu à Nantes (lots n°1 à 6, 8, 9, 13, 15 et 17) 

0102-->
BOMP A/0212-41Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHU de Nantes.
Correspondant : Mme Général le directeur, 5 allée de l'île Gloriette, 44093 Nantes, courriel : bureau.desmarches@chu-nantes.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux de réhabilitation du service d'accueil des urgences situé dans le plateau technique n° 1 au rez-de-chaussée bas de l'hôtel-dieu à NANTES (44) - lots n°1 à 6, 8, 9, 13, 15 et 17.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.

Lieu d'exécution : chu de nantes, 44093 Nantes.

Code NUTS : FR511.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
l'opération de travaux est constituée de 19 lots, qui font l'objet de 19 marchés séparés. La présente consultation ne porte que sur les lots n°1 à 6, 8, 9, 13, 15 et 17
pour les lots n°2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18 et 19, le marché est ordinaire.
Pour les lots n°1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, le présent marché est un marché fractionné à tranche conditionnelle en application de l'article 72 du Code des marchés publics.
La tranche ferme porte sur les travaux des phases 1 et 2 du projet et la tranche conditionnelle porte sur les travaux de la phase 3 du projet
La tranche conditionnelle sera affermie dans un délai maximum de 15 mois à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la tranche ferme

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 17 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : financement sur le budget propre du CHU de Nantes et virement administratif avec paiement à 50 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : lettre de candidature (Formulaire Dc1 - disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/ ) dûment signé. Pour un groupement d'opérateurs économiques, le formulaire Dc1 devra indiquer clairement le mandataire et devra être contresigné par tous les co-traitants.
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Formulaire Dc2 - disponible sur le site http://www.economie.gouv.fr/ ) La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
les renseignements permettant d'évaluer le qualités et capacités professionnelles, techniques et financières du candidat ou du groupement (art. 45 du Cmp).

Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices ainsi que le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : moyens techniques, effectifs (encadrement, chef de chantier, ouvriers etc.), matériels
les certificats de qualifications professionnelles (Qualibat, Certificat d'identité professionnel, etc). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Les références sur des travaux similaires en nature et en importance avec indication des dates de réalisation, montants et coordonnées des maîtres d'ouvrage, datant de moins de 3 ans, en rapport avec l'objet du lot concerné.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix des prestations : 40 % ;
- la qualité technique de l'offre : 60 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 décembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : PA-11143.

Renseignements complémentaires : une visite du site est fortement conseillée afin que les candidats puissent prendre pleinement conscience des contraintes inhérentes aux travaux à réaliser.
La visite est prévue aux dates suivantes:
- jeudi 10 novembre 2011 à 9 heures
-jeudi 17 novembre 2011 à 9 heures
les offres seront examinées au vu des critères de jugement pondérés suivants:
critère 1 : La qualité technique de l'offre notée sur 10 points et pondérée à 60 %
- des dispositions prise en compte pour l'exécution des travaux en site occupé et les protections mises en oeuvre pour la coactivité de chantier et des soins hospitaliers - 4 points,
- des moyens humains et matériels consacrés au projet en phase étude et de réalisation ainsi que les procédés d'exécution et l'organisation mise en place pour le respect du planning- 3 points,
- des modalités de prise en compte des contraintes du site dans l'exécution des travaux, l'approvisionnement de chantier et la gestion de l'évacuation des déchets - 3points.
Critère 2 : Le prix des prestations noté sur 10 points et pondéré à 40 %.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : l'envoi du Dossier de Consultation des Entreprises (Dce) se fera uniquement par voie électronique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CHU de Nantes.
Correspondant : Mme COUTRET Delphine pôle technique et logistique - service des travaux - bâtiment providence - 85 rue Saint jacques, 44093 Nantes Cedex, tél. : 02-40-84-65-38, télécopieur : 02-40-84-68-63, courriel : delphine.coutret@chu-nantes.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_L5n9HI-79i.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile Gloriette, 44041 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, télécopieur : 02-40-99-46-58.

Organe chargé des procédures de médiation : courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile Gloriette, 44041 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Démolition - maçonnerie - béton armé.
Lot 2 - Charpente bois.
Lot 3 - Etanchéité élastomère - bitume.
Lot 4 - Métallerie - charpente métallique - bardage.
Lot 5 - Menuiseries aluminium.
Lot 6 - Menuiseries bois.
Lot 8 - Cloisons sèches.
Lot 9 - Plafonds suspendus.
Lot 13 - Signalétique.
Lot 15 - Electricité - courants forts et courant faibles et SSI.
Lot 17 - Plomberie sanitaires.

Mots déscripteurs
Charpente
Cloison, faux plafond
Démolition
Electricité
Etanchéité
Maçonnerie
Menuiserie
Métallerie
Plomberie
Sanitaire
Signalisation
Sécurité incendie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR