Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 10/02/2011 Date de péremption : 09/03/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 29A N° annonce (BOAMP) 71

travaux relatif à la modernisation des installations de climatisation du conservatoire de musique à rayonnement régional à Paris 

0009-->
BOMP A/0029-71Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris.
Correspondant : Mme Véronique Le Gall, 193 rue de Bercy - tour Gamma A, 75012 Paris, tél. : 01-71-27-00-00, télécopieur : 01-71-27-00-99.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://m13.paris.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la modernisation des installations de climatisation du conservatoire de musique à rayonnement régional 14 rue de Madrid 75008 Paris.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331220.

Lieu d'exécution : conservatoire régional 14 rue de Madrid, 75008 Paris.

Code NUTS : FR101.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux relatif à la modernisation des installations de climatisation du conservatoire de musique à rayonnement régional 14 rue de Madrid 75008 Paris

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : emprunt sur budget d'investissement - paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Acomptes mensuels.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou les membres du groupement devra(ont) obligatoirement produire la Dc1 dans sa version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d et E.

Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la Dc2 devra être accompagnée des documents suivants :Le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature.le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 mars 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011V21002740.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.

Date limite d'obtention : 9 mars 2011, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats peuvent déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plate-forme de réponse aux consultations dématérialisées de la Mairie de Paris, accessible à partir de l'adresse : https://m13.paris.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 février 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : Bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / Bureau du rez-de-chaussée - de 9h à 12 heures et de 13 heures à 16h 98, quai de la Râpée, 75570 Paris Cedex 12, tél. : 01-43-47-82-28, télécopieur : 01-43-47-81-25, courriel : evelyne.regulier@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture- Section technique de l'énergie et du génie climatique.
Correspondant : M. Laurent Beuf 193 rue de bercy - tour Gamma A- 10ème étage, 75012 Paris, tél. : 01-71-27-00-00, télécopieur : 01-71-27-00-99.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture- Section technique de l'énergie et du génie climatique.
Correspondant : M. Laurent Beuf 193 rue de bercy - tour Gamma A- 10ème étage, 75012 Paris, tél. : 01-71-27-00-00, télécopieur : 01-71-27-00-99.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : Bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / Bureau du rez-de-chaussée - de 9h à 12 heures et de 13 heures à 16h 98, quai de la Râpée, 75570 Paris Cedex 12, tél. : 01-43-47-82-28, télécopieur : 01-43-47-81-25, courriel : evelyne.regulier@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : Bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / Bureau du rez-de-chaussée - de 9h à 12 heures et de 13 heures à 16h 98, quai de la Râpée, 75570 Paris Cedex 12, tél. : 01-43-47-82-28, télécopieur : 01-43-47-81-25, courriel : evelyne.regulier@paris.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L. 551-1 à 23 du code de justice administrative.

Mots déscripteurs
Bâtiment
Climatisation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR