Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 91  (Essonne) Date de parution : 28/09/2011 Date de péremption : 20/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 188A N° annonce (BOAMP) 112

Travaux de remplacement de 5 ascenseurs dans les collèges de l'Essonne pour le compte du conseil général à Evry 

1128-->
BOMP A/0188-112Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Essonne.
Correspondant : M. Président Le, boulevard de france, hôtel du département boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de remplacement de 5 ascenseurs dans les collèges de l'Essonne.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45313100.

Lieu d'exécution : département de l'Essonne.

Code NUTS : FR104.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objectif la passation d'un marché de travaux de remplacement de cinq ascenseurs aux collèges Hubert Robert à Méréville, Emile Auvray à Dourdan et Paul Eluard à Evry
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché est divisé en une tranche ferme : remplacement de deux ascenceurs au collège Hubert Robert et remplacement d'un ascenseur au collège Emile Auvray et une tranche conditionnelle : remplacement de deux ascenseurs au collège Paul Eluard. La durée du marché est fixée à 20 mois pour la tranche ferme et 20 mois pour la tranche conditionnelle, y compris , pour chacune de ces tranches, les opérations préalables à la réception et l'année de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois ( 35 semaines ) pour la tranche ferme et de 8 mois pour la tranche conditionnelle et comprend la période de préparation, la fabrication, l'installation et la réalisation des travaux. Il est fixé une période de préparation du chantier dont la durée est de 30 jours calendaires. Cette période de préparation débute à la date de notification du marché.
Le délai de la période de préparation est compris dans le délai d'exécution.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché pourra faire l'objet d'éventuels avenants.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du code des marchés publics. Marché financé sur les fonds propres du département. Délai global de paiement 30 jours. Conditions du ccag/travaux.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise seule ou groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les déclarations et attestations suivantes prévues aux articles 44 et 45 du Code des Marchés publics : la déclaration d'intention de soumissionner Dc1, la déclaration du candidat Dc2 et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

Capacité économique et financière - références requises : une déclaration de chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et uned éclaration des effectifs moyens annuels et du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : des références de travaux de même type et de même importance datant de moins de 5 ans, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 20 octobre 2011, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 0827-1-00.

Renseignements complémentaires : type de pouvoir adjudicateur : Collectivité Territoriale. Le marché n'est pas financé sur des fonds communautaires. Dématérialisation des procédures, le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante : http//www.marches.essonne.fr. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de l'Essonne - direction des finances et de la commande publique - service des commissions et jurys.
boulevard de france, 3e étage bureau w301, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service aménagements et grosses réparations.
Correspondant : M. Platerier Laurent boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-96-68, télécopieur : 01-60-91-97-10, courriel : lplaterier@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service marchés.
Correspondant : M. Bource Sean boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-94-87, télécopieur : 01-60-91-77-75, courriel : sbource@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service marchés.
Correspondant : M. Bource Sean immeuble france essonne, 1 rue édouard branly, 6ème étage bureau 605 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 boulevard de france, hôtel du département, 91000 Evry, tél. : 01-60-91-94-87, télécopieur : 01-60-91-77-75, courriel : sbource@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Mots déscripteurs
Ascenseur

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR