Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 88  (Vosges) Date de parution : 06/10/2011 Date de péremption : 26/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 194A N° annonce (BOAMP) 197

Travaux de remplacement de chaudières fuel dans 18 logements du patrimoine de l'Opac Vosges à Bains-les-bains 

1206-->
BOMP A/0194-197Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPAC Vosges.
Correspondant : Achat Service, 2 quai André Barbier, 88026 Epinal Cedex.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://bailleursvosgiens.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : bains-les-bains - 3e tranche - bâtiments n° 4 à 12 - 18 logements - remplacement de chaudières fuel.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR414.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 21 novembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement assuré par le budget voté annuellement par le Conseil d'administration de Vosgelis.
Paiement effectué par mandat administratif suivi d'un virement, conformément aux dispositions de l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats peuvent répondre soit à titre individuel, soit sous forme de groupement.
En application de l'article 51-vii du Code des marchés publics, VOSGELIS interdit aux candidats de présenter leurs soumissions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.
après attribution du marché à un groupement, VOSGELIS impose la forme d'un groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : la lettre de candidature (formulaire Dc1)
La déclaration du candidat (formulaire Dc2)
A l'appui de ce formulaire, le candidat communiquera la liste de ses moyens matériels et humains ainsi que ses références de moins de 3 ans pour des chantiers de nature similaire et équivalents.
La copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
l'attestation d'assurance professionnelle en cours de validité.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 octobre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 20111003 894.

Renseignements complémentaires : seules les questions écrites posées au moins 5 jours avant la date limite de remise des offres seront traitées.
pour ce faire les candidats utiliseront la plate-forme de dématérialisation - rubrique " Questions / Réponses".
Une réponse sera apportée via cette plate-forme.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : VOSGELIS.
2 quai André Barbier, 88026 Epinal Cedex, adresse internet : http://www.vosgelis.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 Place Carrière, 54000 Nancy.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours précontractuel possible jusqu'à la conclusion du marché avec l'entreprise attributaire.
Recours contractuel possible dès la signature du marché jusqu'au 31ème jour suivant la date de publication de l'avis d'attribution au JOUE. En l'absence de publication, recours possible pendant 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat.
Recours " tropic " en contestation de la validité du contrat, ouvert à tout candidat évincé pendant 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR