Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 44  (Loire-Atlantique) Date de parution : 14/10/2011 Date de péremption : 14/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 200A N° annonce (BOAMP) 51

travaux de remplacement de mâts d'éclairage de grande hauteur, projecteurs et reconstruction de massifs pour le compte du GPM à Montoir De Bretagne 

1214-->
BOMP A/0200-51Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GPM de Nantes Saint-Nazaire.
Correspondant : M. le président Du Directoire, 18 quai Ernest Renaud b p 18609 Cedex 4, 44186 Nantes, tél. : (+33) 2-40-44-20-20, télécopieur : (+33) 2-40-44-20-01.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : remplacement de mâts d'éclairage de grande hauteur, projecteurs et reconstruction de massifs.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.

Lieu d'exécution : terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs, 44550 Montoir-de-Bretagne.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux concernent le remplacement de 8 mâts de 25 m, comprenant :
- la démolition des massifs béton,
- l'implantation et la construction de nouveaux massifs béton,
- la fourniture et la pose de nouveaux mâts,
- les raccordements électriques et la mise en service
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les travaux seront financés sur les crédits de l'opération S.M 52 du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.
Les prix sont révisables.
Le délai global de paiement des travaux esf fixé à 30 jours.
Une avance sera versée au titulaire du marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre pour la présente consultation qu'une seule candidature, en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : avant l'exament des offres et avec les seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application du I de l'article 52 du C.M.P sont éliminées par le pouvoir adjudicateur.
Les critères de sélection des candidatures (calculés sur un total de 100 points) sont les suivants :
- qualifications professionnelles dans les domaines suivants (50 points) :. Éclairage public (nomenclature F.N.T.P 651-652 ou équivalent). Génie civil (nomenclature F.N.T.P 211-723 ou équivalent)
- moyens humains et matériels (30 points)
- références dans le domaine concerné (20 points)
a défaut de qualifications, le candidat peut apporter la preuve de sa capacité suffisante par tout moyen équivalent.
Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire les qualifications ou les références exigées, il est demandé de produire les titres d'études et professionnelles de l'opérateur économique et/ou cadres de l'entreprise.
Les candidats dont la note globale sera inférieure à 50 points, ne seront pas admis à remettre une offre.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Autres renseignements demandés :
- : certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. ;
- : déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail. ;
- : d.C.1 : ex D.C.4 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants) ;
- : d.C.2 : ex D.C.5 (déclaration du candidat).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le montant des travaux : 60 % ;
- la valeur technique des travaux appréciée au vu du contenu du mémoire technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 14 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11TMPTMBPN263.

Renseignements complémentaires : la transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dossiers de candidatures non transmis par voie électronique, le seront sous pli cacheté portant les mentions "remplacement de mâts d'éclairage de grande hauteur, projecteurs et resconstruction de massifs au T.M.D.C" et " Ne pas ouvrir ". Ils peuvent être remis contre récépissé au Bureau d'accueil du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 18 quai Ernest Renaud à Nantes.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : G P M N S N - Direction Générale.
18 quai Ernest Renaud b p 18609 Cedex 4, 44186 Nantes.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Service Prestations Techniques et Maintenance ( P T M ).
Correspondant : M. Pédron Bruno, Technicien Travaux Neufs rue de la Pierre Percée b p 9, 44550 Montoir-de-Bretagne, tél. : (+33) 2-51-16-04-32, télécopieur : (+33) 2-51-16-04-26, courriel : b.pedron@nantes.port.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus , adresse internet : http://www.edi-tender.com/nantes.port.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'ile Gloriette b p 24111, 44041 Nantes, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58, adresse internet : http://www.ta-nantes.juradm.fr.

Mots déscripteurs
Démolition
Eclairage public
Electricité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR