Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 35  (Ille-et-Vilaine) Date de parution : 12/10/2011 Date de péremption : 02/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 198A N° annonce (BOAMP) 36

travaux de rénovation (complète ou partielle) d'appartements suite à un sinistre incendie à Rennes 

1212-->
BOMP A/0198-36Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH Rennes Métropole.
Correspondant : M. le directeur général, archipel Habitat 1,rue Jean Coquelin B.P. 40805, 35208 Rennes Cedex 02, tél. : 02-99-22-26-00, poste : 2625, télécopieur : 02-99-53-77-43, courriel : contact@archipel-habitat.fr, adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.archipel-habitat-marches.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : travaux de rénovation (complète ou partielle) d'appartements suite à un sinistre incendie.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45453100.

Lieu d'exécution : 7, boulevard E.Mounier, 35700 Rennes.

Code NUTS : FR523.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les interventions sont à réaliser en site occupé

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande ou retenue de garantie correspondant à 5 % du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- virement bancaire ;
- délai de paiement : 30 jours ;
- une avance est prévue (taux de 5,00 %) ;
- prestations financées par des fonds propres de l'organisme (budget de fonctionnement).

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures :
- capacités techniques, professionnelles et financières ;
- références professionnelles.

Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références et prestations similaires de moins de cinq ans.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre , soit , s'ils le souhaitent,en utilisant les formulaires DC 1 et DC 2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- valeur technique de l'offre ;
- prix des prestations.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

1) Renseignements administratifs :

Archipel Habitat : 02 99 22 26 00
- melle HUELLOU : poste 6884 ;
- Mme LEFRANCOIS : poste 2606 ;
- M. Briand : poste 2625.

2) Renseignements techniques :

Archipel Habitat:

- m. Montfort- poste 9165

3) Il pourra être procédé à une négociation sur la base de l'offre remise.

4) Le délai d'exécution est de 6 mois. Il comprend une période préparation de chantier d'un mois. Le délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux et s'entend hors congés payés et intempéries.

6) Démarrage prévisionnel : 4e trimestre 2011.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels .

D.c.e. Remis gratuitement:
- soit par simple demande formulée par télécopie (02-99-41-88-35), courrier ou e-mail auprès de Mme Hurel - poste 2620 ;
- soit de manière dématérialisée, sur le site suivant: www.archipel-habitat-marches.com, où le candidat pourra prendre connaissance du dossier de consultation en accès libre.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
- archipel Habitat retient le mode de transmission sous format papier par "LRAR" ou remises contre récépissé, en rappelant l'objet de la consultation ;
- archipel Habitat accepte la transmission par voie électronique sur le site suivant.

Www.archipel-habitat-marches.com

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. : 022-33-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les voies de recours sont mentionnées dans le code de justice administrative.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 13.0 Ravalement 1 façade d'un bâtiment R + 15
Lot 31.1 Menuiseries extérieures PVC Une quinzaine d'ensembles menuisés et quelques persiennes
Lot 39.0 Divers travaux de métallerie Mains courantes, couvertines, capots d'habillage et séparatifs de balcons en aluminium
Lot 54.0 Production d'eau chaude sanitaire et Ventilation 2 logements concernés
Lot 71.0 Revêtements de sols 2 logements concernés
Lot 72.0 Peintures - Revêtements muraux 2 logements complets concernés, ainsi que des logements partiels

Mots déscripteurs
Couverture
Menuiserie
Métallerie
Peinture (travaux)
Ravalement
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Sanitaire

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR