Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 54  (Meurthe-et-Moselle) Date de parution : 17/11/2011 Date de péremption : 09/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 222A N° annonce (BOAMP) 43

travaux de rénovation extension de 3 bâtiments sanitaires du camping des lacs pour le compte du Syndicat des Lacs à Badonviller 

0117-->
BOMP A/0222-43Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat des Lacs.
Correspondant : Stricher elisabeth, 28 rue maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, courriel : estricher@paysdeslacs.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : développement touristique.

Objet du marché : rénovation extension de 3 bâtiments sanitaires du camping des lacs.

Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
rénovation extension de 3 bâtiments sanitaires du camping des lacs

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er février 2012.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 1411113.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Syndicat des lacs de pierre-percée.
Correspondant : Bernard muller, président 28 rue du maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : sma@paysdeslacs.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Pascal gérard.
Correspondant : Architecte dplg 17 bis, rue bastien lepage, 54000 Nancy, tél. : 03-83-35-32-50, télécopieur : 03-83-35-32-51.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Syndicat des lacs de pierre-percée.
Correspondant : Elisabeth stricher 28 rue du maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : estricher@paysdeslacs.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Syndicat des lacs de pierre-percée.
Correspondant : Elisabeth stricher 28 rue maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : estricher@paysdeslacs.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de nancy 5 place de la carrière
c.o. 20038, 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr, télécopieur : 03-83-17-43-50.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : -Référé précontractuel par tout intéressé jusqu'à la signature du marché (article l 551-1 du code de justice administrative).
-tout intéressé dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication des actes détachables du marché pour contester ceux-ci par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les concurrents évincés à l'obtention du marché se verront opposer l'irrecevabilité de leur recours dès lors que le marché aura été signé. (articles r 421-1 et suivants du code de justice administrative, conseil d'état, 16 juillet 2007, société tropic travaux signalisation, req. n° 291545).
-tout intéressé dispose d'un délai de 31 jours à compter de l'avis d'attribution du contrat, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé contractuel, sauf pour le requérant à avoir saisi le juge du référé précontractuel. En outre, un référé contractuel ne pourra pas être engagé si le pouvoir adjudicateur procède à la publication d'un avis de transparence volontaire ex ante et respecte un délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché (article l 551-13 du code de justice administrative).
-recours de plein contentieux par les concurrents évincés dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'avis d'attribution du contrat. (conseil d'état, 16 juillet 2007, société tropic travaux signalisation, req. n° 291545).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 1 bis isolation par l'extérieur.
Isolation par l'extérieur.
Lot(s) 4 cabines sanitaires.
Cabines Sanitaires.
Lot(s) 5 plâtrerie faux plafond isolation.
Plâtrerie faux plafond isolation.
Lot(s) 7 peinture.
Peinture.

Mots déscripteurs
Cloison, faux plafond
Isolation
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Sanitaire

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR