Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 40  (Landes) Date de parution : 27/05/2009 Date de péremption : 12/06/2009
Annee : 2009 Edition (N°. BOAMP): 100A N° annonce (BOAMP) 33

travaux de rénovation et d'extension des réseaux d'eau potable, d'eaux usées, pluviales et unitaires pour la ville de Dax 

0012-->
BOMP A/0100-33Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Dax.
Correspondant : Mme BILBAO Nathalie, Responsable des Marchés, B.P. 344, 40107 Dax, tél. : 05-58-56-80-14.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale.

Objet du marché : travaux de rénovation et d'extension des réseaux d'eau potable, d'eaux usées, pluviales et unitaires.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45232410
Objets supplémentaires : 45232150.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR613.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : option n°1 à chiffrer par les candidats au lot n°2 : pour les rues Ramonbordes, Oiseaux, Baffert et Planté : remplacement canalisation en pvc dn 125 Cr16 par canalisation en fonte de type BLUTOP de Pont à Musson ou équivalent.
Option n°2 à chiffrer par les candidats au lot 1 et au lot 2 : fourniture et pose de deux gaines Pehd bande blanche Dn50 mm et tirage béton avec tampon.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : si le candidat souhaite bénéficier de l'avance forfaitaire, il sera demandé la constitution d'une garantie à première demande conformément à l'article 89 du Code des marchés publics. Une retenue de garantie sera appliquée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement : ressources propres de la ville de Dax. Paiement : selon les règles de la comptabilité publique et en application de l'article 98 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en vertu de l'article 51 du code des marchés publics, si le titulaire est un groupement ce dernier devra revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières.
Garanties et capacités professionnelles.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Autres renseignements demandés :
- Une présentation de l'effectif du candidat, de son niveau d'encadrement, de l'organigramme de l'entreprise, des moyens techniques de production, de stockage et de distribution.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- adéquation des procédés d'exécution, des moyens techniques et huamin, de la valeur technique des fournitures à la nature des ouvrages projetés et des contraintes de chantier, impact sur la protection de l'environnement concernant les procédés d'exécution, les matérieux et leur réutilisation et les techniques mises en oeuvre : 50 % ;
- prix : 40 % ;
- délai d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 juin 2009, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : MA09-092.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est remis sur demande écrite adressée à l'adresse ci-dessus indiquée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mai 2009.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Régie des eaux et de l'assainissement.
58 avenue Victor Hugo, 40100 Dax, tél. : 05-58-90-97-97.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Dax - service marchés publics.
rue saint pierre, 40100 Dax, tél. : 05-58-56-80-14.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : B.P. 344, 40107 Dax, adresse internet : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2009_jchV2jQSvn.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal admisnitratif de Pau villa Noulibos - 50 cours Lyautey - B.P. 543, 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-59-02-49-93.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Pau villa noulibos- 50 cours Lyautey - B.P. 543, 64010 Pau Cedex, tél. : 05-59-84-94-40, télécopieur : 05-59-02-49-93.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Réseaux d'assainissement

Informations complémentaires : ce lot est décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle décrites dans le dossier de consultation.

C.P.V. - Objet principal : 45232410.
Lot(s) 2 Réseaux d'eau potable

Informations complémentaires : ce lot est décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle décrites dans le dossier de consultation.

C.P.V. - Objet principal : 45232150.

Mots déscripteurs
Alimentation en eau potable

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR