Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 69  (Rhône) Date de parution : 29/09/2011 Date de péremption : 13/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 223314

Travaux de rénovation de locaux (peinture et sols souples) 

Avis de marché

Département de publication : 69
Annonce No 11-223314
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Cour d'Appel de Lyon.
 Correspondant : M. Fleuret Alain, Cour d'appel de Lyon SARJ, 35 rue Saint-Jean CS 50029, 69321 Lyon Cedex 05, tél. : 04-26-72-64-15, télécopieur : 04-26-72-64-10, courriel : rgbmp.sar.ca-lyon@justice.fr.

Objet du marché : 
travaux (peintures, sols souples) nécessaires à la rénovation de locaux situés dans deux bâtiments judiciaires de la Cour d'appel de Lyon : Nouveau Palais de justice de Lyon et Palais de justice de Saint-Etienne.

Lieu d'exécution et de livraison: 
lyon et Saint-Etienne.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes
.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
à compter du 24 octobre 2011 et jusqu'au 25 novembre 2011.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
24 octobre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
budget de l'etat - programme 166-60 (justice judicaire).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
solidaire.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
13 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
SARLY.GEN.MAPA.2011.10.

Renseignements complémentaires : 
l'avis d'appel publics à la concurrence et les documents de la consultation sont disponibles au téléchargement à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
29 septembre 2011.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot1. - Travaux (peintures, sols souples) nécessaires à la rénovation de locaux situés dans deux bâtiments judiciaires de la Cour d'Appel de Lyon : Nouveau Palais de justice de Lyon
 Lot2. - Travaux (peintures, sols souples) nécessaires à la rénovation de locaux situés dans deux bâtiments judiciaires de la Cour d'Appel de Lyon : Palais de justice de Saint-Etienne

Mots déscripteurs
Matériel électrique
Peinture (travaux)
Revêtements de sols

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR