Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 59  (Nord) Date de parution : 28/10/2011 Date de péremption : 15/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 210A N° annonce (BOAMP) 78

Travaux de rénovation des sols souples et des sols sportifs dans les bâtiments communaux à Villeneuve D'Ascq 

1228-->
BOMP A/0210-78Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Villeneuve d'Ascq.
Correspondant : M. le maire, hôtel de Ville - place Salvador Allende - b.P 80089, 59652 Villeneuve-d'Ascq, tél. : 03-20-43-50-70, télécopieur : 03-20-67-07-67, courriel : marches-publics@villeneuvedascq.fr, adresse internet : http://www.villeneuvedascq.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de rénovation des sols souples et des sols sportifs dans les bâtiments communaux.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché conclu pour une durée d'un an à compter du 01-01-2012
Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 2 janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 18 juin 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : attestation d'assurance en responsabilité civile et professionnelle - activités et références - références pour des chantiers similaires - certification de la qualification du traitement de l'amiante Qualibat 1513 ou AFAQ ou ASCERT International ou équiva.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11S0040.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Villeneuve d'Ascq.
Correspondant : Fadéla MONTAGNE service Marchés Place Salvador Allende Bp80089, 59650 Villeneuve-d'Ascq, tél. : 03-20-43-50-70, télécopieur : 03-20-67-07-67, courriel : marches-publics@villeneuvedascq.fr, adresse internet : https://www.villeneuvedascq.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 143. rue Jacquemars Giélée Bp2039, 59014 Lille Cedex, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 3 rénovation des sols souples au groupe scolaires Picasso (infirmerie et bibliothèque).
Rénovation des sols souples au groupe scolaires Picasso (infirmerie et bibliothèque).

Informations complémentaires : délai d'exécution maximum de 7 semaines (dont 4 semaines de préparation) - vacances scolaires juillet/août 2012.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 2 rénovation des sols souples au groupe scolaire J. Prévert (maternelle).
Rénovation des sols souples au groupe scolaire J. Prévert (maternelle).

Informations complémentaires : délai d'exécution maximum de 8 semaines (dont 4 semaines de préparation) - vacances scolaires juillet/août 2012.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 1 rénovation des sols souples au groupe scolaire C. Bernard.
Rénovation des sols souples au groupe scolaire C. Bernard.

Informations complémentaires : délai d'exécution maximum de 7 semaines (dont 3 semaines de préparation) - vacances scolaires juillet/août 2012.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 4 rénovation des sols souples à la Maison de quartier J. Brel.
Rénovation des sols souples à la Maison de quartier J. Brel.

Informations complémentaires : délai d'exécution maximum de 6 semaines (dont 4 semaines de préparation) - vacances scolaires juillet/août 2012.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 5 désamiantage et rénovation des sols portifs à la salle des sports P. Lahousse.
Désamiantage et rénovation des sols portifs à la salle des sports P. Lahousse.

Informations complémentaires : délai d'exécution maximum de 10 semaines (dont 4 semaines de préparation) - fin juin et vacances scolaires juillet/août 2012.

C.P.V. - Objet principal : 45432130
Objets supplémentaires : 45212213.

Mots déscripteurs
Amiante
Revêtements de sols

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR