Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 38  (Isère) Date de parution : 10/09/2011 Date de péremption : 17/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 176A N° annonce (BOAMP) 23

Travaux de requalification urbaine des abords du Collège Robert Desnos à Rives 

1110-->
BOMP A/0176-23Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rives.
Correspondant : Dezempte Alain, Maire de Rives, place De La Liberation, 38140 Rives, tél. : 04-76-91-46-44, télécopieur : 04-76-65-23-23, courriel : coralie.carniel@ville-de-rives.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de requalification urbaine des abords du Collège Robert Desnos - ville de Rives (38140)- lot unique : Aménagement d'un préau.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45300000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % du montant total (T.T.C.) Du marché public est prévue.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal - emprunts et ressources extérieures publiques - paiement selon modalités article 98-2 C.M.P.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : prestataire unique ou groupement d'entreprises.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Autres renseignements demandés :
- : document(s) relatif(s) au(x) pouvoir(s) de la personne habilitée à engager le candidat ;
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics ;
- : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- : DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
justifications A Produire Au Stade De l'offre : notamment mémoire technique portant sur les moyens humains (effectifs, qualifications du personnel d'encadrement notamment) et matériels affectés spécifiquement au chantier, sur le mode opératoire, sur le planning prévisionnel d'exécution des travaux et sur les dispositions mises en oeuvre pour le nettoyage du chantier/ les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets conformément à la législation et à la réglementation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- délai d'exécution (au regard du planning prévisionnel détaillé - phase par phase - des travaux attachés à l'opération globale) : 30 % ;
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 octobre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11at-0027-O.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Délai d'exécution : plafond fixé à 1,5 mois (préparation de chantier comprise).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Rives - Services Techniques.
166 rue du 8 Mai 1945, 38140 Rives, tél. : 04-76-91-21-04.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Sas Alp'Etudes Ingénieurs-Conseils.
centr'Alp - 137, rue du Mayoussard, 38430 Moirans, tél. : 04-76-05-86-72, télécopieur : 04-76-05-69-35.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Rives - Services Techniques : Responsable des marchés publics.
166 rue du 8 Mai 1945, 38140 Rives, tél. : 04-76-91-21-04, télécopieur : 04-76-91-54-28, courriel : services.techniques@ville-de-rives.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Arts Graphiques De Chartreuse.
72, boulevard Denfert-Rochereau, 38502 Voiron, tél. : 04-76-05-86-72, télécopieur : 04-76-05-69-35.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Mots déscripteurs
Abris
Bâtiment

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR