Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 78  (Yvelines) Date de parution : 05/10/2011 Date de péremption : 25/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 193A N° annonce (BOAMP) 121

Travaux de restauration des couvertures et façades du pavillon occidental du palais du roi de Rome à Rambouillet 

1205-->
BOMP A/0193-121Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Rambouillet.
Correspondant : M. Manchon Pascal, Gestionnaire des Marchés Publics, service des Marchés Publics 23 rue de la sablière, 78514 Rambouillet Cedex, tél. : 01-34-85-56-78, télécopieur : 01-30-41-84-77, courriel : service.marches@rambouillet.fr, adresse internet : http://www.rambouillet.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.marches-rambouillet.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de restauration des couvertures et façades du pavillon occidental du Palais du Roi de Rome.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45262512, 45410000, 45420000, 45261210.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR103.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux de restauration des couvertures et façades du pavillon occidental du Palais du Roi de Rome

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 50 % ;
- prix des prestations : 40 % ;
- performances en matière de protection de l'environnement : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Services Techniques,
Service des Marchés Publics.
Correspondant : M. Manchon - melle LAMY 23 rue de la sablière, 78514 Rambouillet Cedex, tél. : 01-34-85-56-78, adresse internet : http://www.marches-rambouillet.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 2BDM Architecture et Patrimoine.
Correspondant : M. Scichilone aile des ministres nord Château de Versailles RP 834, 78008 Versailles, tél. : 01-30-83-73-21, télécopieur : 01-30-83-75-35.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service des Marchés Publics.
Correspondant : M. Manchon - melle LAMY 23 rue de la sablière, 78514 Rambouillet Cedex, tél. : 01-34-85-56-78, télécopieur : 01-30-41-84-77, courriel : service.marches@rambouillet.fr, adresse internet : http://www.marches-rambouillet.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint - cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-30-21-11-19, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint - cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-30-21-11-19, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Installations de chantier, maçonnerie, pierre de taille, plâtrerie.

Durée : 10 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 452625226
Objets supplémentaires : 452625123, 45410000.
Lot(s) 2 Charpente, menuiserie en bois, ferronnerie, vitrerie, peinture.

Durée : 10 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45420000
Objets supplémentaires : 45440000.
Lot(s) 3 Couverture, plomb, zinc, électricité, paratonnerre.

Durée : 10 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45261210
Objets supplémentaires : 45317000.

Mots déscripteurs
Charpente
Couverture
Electricité
Ferronnerie
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Vitrerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR