Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 31/01/2018 Date de péremption : 13/03/2018 12:00:00
Annee : 2018 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 14426

Travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-des-Nations 161bis rue Saint-Maur,75011 Paris. Consultation en 6 lots juridiques Lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonner 

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75
Annonce No 18-14426
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Paris.
 Correspondant :  Sous direction des achats DAC-BI Bureau des marchés, Ville de Paris - direction des Finances et des Achats, 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris, tél. : 01-71-28-60-63, courriel : dfa-bm5@paris.fr adresse internet : http://www.paris.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr .

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : 
travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-Des-Nations 161bis rue Saint-Maur,75011 Paris. Consultation en 6 lots juridiques Lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons / Lot 2 Couverture, Paratonnerre / Lot 3 Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire / Lot 4 Serrurerie / Lot 5 Vitraux / Lot 6 Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture.

Type de marché de travaux : 
exécution.

CPV - 
Objet principal : 45212350.

Lieu d'exécution : 
161bis rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Code NUTS :
-FR101.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 


travaux de restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph-Des-Nations 161bis rue Saint-Maur 75011 Paris

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
l'église Saint-Joseph-Des-Nations a été construite entre 1866 et 1878 par l'architecte Théodore BALLU. Elle est propriété de la Ville de Paris et est affectée au culte catholique. Dès la fin des années 1880, des désordres importants apparaissent au niveau de sa flèche et des chutes de pierres entraînent, quelques décennies seulement après la livraison définitive du chantier, une importante restauration du clocher. Plusieurs campagnes de restauration se succèderont avec plus ou moins de succès à la fin du Xixe et au cours du Xxe siècle, et notamment la reconstruction complète de la flèche entre 1920 et 1923. La restauration du massif d'entrée de l'église Saint-Joseph traite donc de l'avant-porche et du clocher qui le surmonte ainsi que de sa flèche sommitale. Le clocher-porche se distingue du corps principal de l'église par l'élancement du clocher sommé d'une flèche en pierre culminant à plus de 50 m, axé sur un porche dont les trois travées devancent la nef et les bas-côtés de l'église. La nature des désordres constatés sur l'ensemble de la flèche en pierre est telle qu'une opération de démontage-remontage complet des maçonneries hautes est inévitable. Par ailleurs, les pierres de parement dans les niveaux inférieurs du massif d'entrée présentent des zones de desquamation importante et les façades comportent de nombreuses parties déjà réparées au ciment armé qui méritent d'être restaurées.

Options : descriptions concernant les achats complémentaires : 
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par la réglementation en vigueur, pour la réalisation de prestations similaires.

Refus des variantes
.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : 
le versement de l'avance intervient à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande. Lorsque la constitution d'une garantie à première demande est exigée, le paiement de cette avance ne peut intervenir avant la réception de cette garantie. La retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande, dans les conditions prévues par la Réglementation. Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un an. Les délais de garantie et garanties particulières sont détaillées à l'article 6 du du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap).

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
prestations financées par le budget d'investissement de la Ville de Paris (ressources propres). Les marchés issus des lots 1 et 6 sont traités à prix mixtes : d'une part à prix global et forfaitaire et d'autre part à bons de commande à prix unitaires. Les marchés issus des lots 2, 3, 4 et 5 sont traités à prix global et forfaitaire. Prix révisables. Règlement par virement au compte des titulaires. Le délai global de paiement prévu à l'article 183 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est fixé à trente jours maximum. Sauf renoncement porté à l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire du marché. Le montant de cette avance est fixé à 15 % du montant initial, toutes taxes comprises, du lot. Ce montant n'est ni actualisé, ni révisé. Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du lot. Tout versement d'acompte s'effectue dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur sur la base des prestations réellement effectuées. La périodicité des acomptes est mensuelle.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
les opérateurs économiques peuvent se porter soumissionnaires individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Le pouvoir adjudicateur n'entend pas imposer de forme au groupement éventuel de l'attributaire. Cependant, pour l'exécution du marché, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. Si le soumissionnaire retenu ne respecte pas cette dernière condition, il devra obligatoirement s'y conformer dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois :
1 En qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2 En qualité de membres de plusieurs groupements.
dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
dans une volonté de protection de l'environnement, il est fait application de l'article 38 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les présents marchés prévoient des conditions d'exécution des prestations comportant des éléments à caractère environnemental détaillés à l'article 1.5.2 du CCAP des prestations comportant des éléments à caractère environnemental inscrits dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap) et le dossier de consultation des
entreprises.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
 français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Conditions de participation : 

Critères de sélection des candidatures : 
l'appréciation des capacités professionnelles et techniques est globale. La capacité professionnelle peut être détenue par le mandataire ou apportée par un co-traitant, en cas de groupement, ou un sous-traitant. Le candidat est invité à faire connaître dès ce stade ses éventuels sous-traitants.

Situation juridique - références requises : 
a l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments suivants : l'imprimé Dc1 (ou une lettre de candidature - désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. Dans ce cas les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire Dc1 ; l'imprimé Dc2 (ou Déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire :.

Capacité économique et financière - références requises : 
déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur le dernier exercice disponible en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 
la liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, dans la limite de 10.
pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste de références susmentionnée, il est demandé tout autre moyen de preuve, notamment l'indication
des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.
une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire pendant la dernière année.

Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 
lot 1 Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons : Qualibat 2194 (Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 2 Couverture, Paratonnerre : Qualibat 3194 (Couverture des Monuments Historiques) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 3 Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire : Qualibat 4393 (restauration des menuiseries des monuments historiques) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 4 Serrurerie : Qualibat 4432 (ferronnerie) ou tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Lot 5 Vitraux : Justifier d'une référence de travaux de restauration de vitraux protégés au titre des Monuments Historiques d'un montant minimum de 20.000 euro(s) (H.T.) et réalisé dans les cinq dernières années. Lot 6 Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture : l'entreprise doit posséder dans son effectif au moins un restaurateur titulaire d'une maîtrise ou d'un master de niveau II en restauration du patrimoine, spécialité peinture, délivré par l'université PARIS 1 panthéon sorbonne ou l'institut National du Patrimoine ou équivalent (identité du restaurateur et photocopie du diplôme à fournir). Les diplômes étrangers devront être accompagnés d'une attestation d'équivalence rédigée en français. ET posséder le Qualibat 6142 (Filage, décoration, dorure) ou fournir tout autre moyen de preuve équivalent de sa capacité professionnelle. Les candidatures qui ne satisfont pas au niveau minimal exigé indiqué par le pouvoir adjudicateur seront éliminées.

Marché réservé : 
non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
13 mars 2018, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2017V12050470.

Renseignements complémentaires : 
la durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes - la notification du décompte général et définitif au titulaire (sans réserve) - l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante : https://marches.maximilien.fr. Il est attendu des candidats une réponse par voie électronique à l'adresse susmentionnée. Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse : www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Les modalités de transmission des plis sont prévues à l'article 5 du règlement de la consultation. L'attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Les éléments exigés au titre de l'offre sont indiqués à l'article 3.2 du règlement de la consultation. Afin de prendre connaissance des contraintes relatives au lieu, une visite du site préalable à la remise de l'offre est vivement conseillée ; cette visite dont les modalités sont prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation n'est pas obligatoire et son absence n'entraînera pas l'irrégularité de l'offre.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

l'accueil des entreprises est au rez de chaussée du 7 avenue de la porte d'ivry et les horaires d'ouverture uniquement de 9h30 à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
31 janvier 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Ville de Paris - Direction des Finances et des Achats.

 Correspondant : 
Sous direction des achats Bureau des marchés,  7 avenue de la Porte d'ivry,  75013 Paris,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Ville de Paris - Direction des Finances et des Achats.

 Correspondant : 
Sous direction des achats Bureau des marchés, , courriel : dfa-bm5@paris.fr,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr .

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

, tél. : 01-71-28-60-63, , courriel : dfa-bm-transverse@paris.fr,  adresse internet : https://marches.maximilien.fr .

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ .

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 01. - échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons.
Échafaudages, Dépollution, Maçonnerie, Pierre de Taille, Sculpture, Électricité, Protections anti-pigeons
Informations complémentaires : le montant du marché est à prix mixtes, il se décompose en deux parties, d'une partie à prix forfaitaire et d'une partie à prix unitaires à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 500 000 euros (H.T.). Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

C.P.V. - 
Objet principal : 45262512.

Mots descripteurs
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux

Lot(s) 02. - couverture, Paratonnerre.
Couverture, Paratonnerre
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire.les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux ; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

C.P.V. - 
Objet principal : 45261210.

Mots descripteurs
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux

Lot(s) 03. - charpente, Menuiserie Bois, Campanaire.
Charpente, Menuiserie Bois, Campanaire
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

C.P.V. - 
Objet principal : 45261000.

Mots descripteurs
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux

Lot(s) 04. - serrurerie.
Serrurerie
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

C.P.V. - 
Objet principal : 45450000.

Mots descripteurs
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux

Lot(s) 05. - vitraux.
Vitraux
Informations complémentaires : le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

C.P.V. - 
Objet principal : 45212350.

Mots descripteurs
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux

Lot(s) 06. - décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture.
Décors, Laves émaillées, Dorure, Peinture
Informations complémentaires : le montant du marché est à prix mixtes, il se décompose en deux parties, d'une partie à prix forfaitaire et d'une partie à prix unitaires à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 200 000 euros (H.T.). Les travaux sont précédés d'une période de préparation de DEUX (2) MOIS, qui n'est pas incluse dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution du présent lot est indiqué dans le calendrier détaillé d'exécution. Il est élaboré par le titulaire, lors de la période de préparation, en concertation avec les titulaires des autres lots et est soumis à l'approbation du maître d'œuvre. Il concerne dans un premier temps le scénario 1. Le délai d'exécution s'entend comme la période comprise entre la date de début de travaux indiquée sur l'ordre de service qui vaut ordre de commencer les travaux et la date d'achèvement des travaux. Ce délai s'inscrit dans le délai global de l'opération défini comme suit : scénario 1 : 20 mois d'exécution des travaux ; scénario 2 : 26 mois d'exécution des travaux ; scénario 3 : 28 mois d'exécution des travaux. Ces scenarii et leur mise en œuvre sont décrits à l'article 6 de l'acte d'engagement et au CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).

C.P.V. - 
Objet principal : 45212350.

Mots descripteurs
: Charpente, Clocher, Ferronnerie, Maçonnerie, Vitraux
 
Mots déscripteurs
Charpente
Clocher
Ferronnerie
Maçonnerie
Vitraux
 
Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45212350Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
45261000Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
45261210Travaux de couverture
45262512Maçonnerie de pierres de taille
45450000Autres travaux de parachèvement de bâtiment
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR