Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 10/11/2011 Date de péremption : 23/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 218A N° annonce (BOAMP) 57

travaux de scénographie pour l'exposition temporaire " bob dylan, l'explosion rock" qui se déroulera du 6 mars au 1er juillet 2012. à Paris 

0110-->
BOMP A/0218-57Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cité de la Musique.
Correspondant : le directeur général de la Cité de la musique, 221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, tél. : (+33)1-44-84-45-00, adresse internet : http://cite-musique.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : travaux de scénographie pour l'exposition temporaire " Bob Dylan, l'explosion rock" qui se déroulera du 6 mars au 1er juillet 2012.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45212313.

Lieu d'exécution : musée de la musique, Cité de la musique, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.

Code NUTS : FR101.

Caractéristiques principales :
les travaux comprennent la fabrication, la livraison, la pose et la dépose des éléments de menuiserie bois (cimaises, podiums, socles, meubles-écrans et assises), de vitrines et de revêtements muraux et de sol
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les espaces d'exposition concernés par les travaux sont la zone 11-12 (380 mètres carrés) et la zone 14 ( 300 mètres carrés).

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 23 janvier 2012 et jusqu'au 24 février 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget de l'établissement - paiement direct.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, seul le groupement solidaire est accepté.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures :
- expérience dans le domaine des expositions temporaires ;
- capacités professionnelles ;
- capacités financières ;
- capacités technique.

Situation juridique - références requises .

- lettre de candidature (imprimé Dc1) ou équivalent;

(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat)
- déclaration du candidat (imprimé Dc) ou équivalent ;
- déclaration certifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ou équivalent ;
- la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire ;
- documents ou attestations figurant à l'article D8222-5 du Code du travail ;
- attestations d'assurances professionnelles.

Capacité économique et financière - références requises : - trois derniers bilans et comptes de résultat et l'indication de la part de chiffre d'affaires de prestation similaires à l'objet du marché dans le chiffre d'affaires global.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- note de présentation de la société indiquant les effectifs et les moyens techniques de l'entreprise (outillage, matériel, équipement...) ;
- références de travaux en cours d'exécution ou réalisés de nature et d'importance similaire effectués au cours des 5 dernières années.

En cas de groupement d'entreprise, l'ensemble des documents listés devra être fourni pour chacun des co-traitants. L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières sera globale.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique et esthétique des matériaux proposés : 45 % ;
- le montant de l'offre proposé poste par poste suivant les dpgf : 40 % ;
- le respect du calendrier : 15 %.

Type de procédure : autres.

Date limite de réception des candidatures : 23 novembre 2011, à 17 heures.

Renseignements complémentaires : la Cité de la musique est un établissement public industriel et commercial (Epic) qui n'est pas soumis au Code des Marchés Publics.
La procédure utilisée est la procédure de mise en concurrence simplifiée, passée en application du recueil des règles applicables aux marchés de la Cité de la musique approuvé par son Conseil d'administration du 9 novembre 2010 (art. 4 et 10) et des dispositions du décret n° 2005-1742 du 30/12/2005, modifié.
Les candidats qui seront sélectionnés recevront un dossier de consultation. Une négociation aura lieu avec les entreprises ayant proposé les offres les plus intéressantes.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidatures devront être transmises par pli recommandé avec avis de réception (réception des plis à la Cité de la musique avant la date et l'heure limites) ou remises à la Cité de la musique contre récépissé avant la date et l'heure limites.
Les candidats doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les plis soient réceptionnés à la Cité de la musique avant la date et l'heure limite, y compris en cas de grève et notamment de grève postale.
Les enveloppes devront porter la mention : "ne pas ouvrir : candidature pour l'exposition Dylan".
Elles seront adressées à l'attention de Jean-Antoine Montfort, Cité de la musique, 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris.
Pour tout renseignement technique vous pouvez contacter : Olivia Berthon tel 01-44-84-89-51 ou courriel : oberthon@cite-musique.fr.
Pour tout renseignement administratif vous pouvez contacter : Jean-Antoine Montfort - tel 01- 44-84-47-02 ou courriel : jamontfort@cite-musique.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris Cedex 1, tél. : (+33)1-44-32-51-51, adresse internet : http://www.ca-paris.justice.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris Cedex 1, tél. : (+33)1-44-32-51-51, adresse internet : http://www.ca-paris.justice.fr.

Mots déscripteurs
Décoration (travaux)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR