Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 47  (Lot-et-Garonne) Date de parution : 27/10/2011 Date de péremption : 18/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 246814

Vidange des circuits hydrauliques sur les écluses du canal latéral 

Avis de marché

Département de publication : 47
Annonce No 11-246814
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Voies Navigables de France.
 Correspondant : M. Mattossi Jean-Pierre, Chef AIE, 2 Port Saint Etienne B.P. 7204, 31073 Toulouse Cedex 07.

Objet du marché : 
vidange de circuit hydraulique des écluses du Canal latéral en Tarn et Garonne .

Lieu d'exécution : 
canal latéral à la Garonne, 82000 Montech.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux concernant le remplacement complet du fluide sur 8 écluses du canal latéral , conformement à un protocole bien défini, avec une option

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
vidange complète des circuit hydrauliques ,( 29 centrales) remplissage des circuits avec un fluide fourni par le titulaire , et contrôle du fluide conformément à la procédure en vigueur.
remplacement des flexibles internes dans les centrales hydrauliques (28 microcentrales )
Remplacement du flexible externe de liaison entre la centrale et la tuyauterie rigide.( 28 microcentrales)
travaux de revetement interne sur une centrale unique.
en option, fourniture d'une cuve de centrale hydraulique.

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
à compter du 6 janvier 2012 et jusqu'au 1.e.r mars 2012.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
9 janvier 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
origine du financement : 100% sur le budget propre de Vnf.
Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges ( 5% ).
Les prix seront fermes ;
Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
groupement solidaire ou conjoint.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné : tous les éléments figurant aux articles 43,44 et 46 du Code des Marchés Publics, en s'appuyant sur les Dc1 et Dc2 Dc 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : un rapport explicatif détaillant : - la procédure détaillée pour effectuer les travaux par phases, et une analyse des modifications des supports des groupes motopompes avec proposition technique. - un planning détaillé des opérations effectuées chaque jour;
     - Autres renseignements demandés : un sous détail des prix forfaitaires.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 50 %;
     - la procédure détaillée des réglages après travaux : 40 %;
     - l'analyse détaillée des opérations effectuées chaque jour : 10 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
18 novembre 2011, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
11 81 T2MS.

Renseignements complémentaires : 
pénalités de retard de 200 euro(s)/j
visite sur site conseillée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
27 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Voies Navigables de France - Maintenance Spécialisée des Equipements.

 Correspondant : 
M. Orlof Jean, 65 allée des demoiselles, 31400 Toulouse.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 
.

 Correspondant : 
M. Orlof Jean.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
VNF- PG3EM.

 Correspondant : 
M. Orlof Jean, 65 allée des demoiselles, 31400 Toulouse, tél. : 06-72-22-46-29, télécopieur : 05-34-31-10-97.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Voies Navigables de France - PG3EM.

 Correspondant : 
M. Jean Orlof, 65 allée des demoiselles, 31400 Toulouse, tél. : 06-72-22-46-29, télécopieur : 05-34-31-10-97.

Mots déscripteurs
Equipement hydraulique
Equipements spécialisés
Maintenance
Ouvrage hydraulique

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR