Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

APPEL D'OFFRES : RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE

Dépt
Parution
Clôture
Mode de passation
Source
Réponse en ligne
DCE / RC
13
09/02/2018
12/03/2018
Procédure adaptée
Klekoon
Accéder aux pièces
Organisme Èmetteur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE
Alerte : 3 nouvelle(s) mise(s) à jour de cette consultation
Détail du marché
Acheteur public :
COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
hotel de ville place bellot
13220 chateauneuf les martigues FR
Téléphone : 0442768900 ; Fax : 0442798025
Informations générales
Référence de la consultation : SCP2018-03
Mise en ligne : 09/02/2018 09:00:42
Mode de passation : Procédure adaptée
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction
Département : Bouches-du-Rhône (13)
Date limite des candidatures :
Date limite des offres : 12/03/2018 16:00
Objet de la consultation
Objet de la consultation : RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE Références : SCP2018-03 CPV : 45000000 Domaine : Travaux Lieu d’exécution des travaux : Châteauneuf-les-Martigues Variantes : Non Prestations divisées en lot : oui • Lot 1 : GROS OEUVRE ET INSTALLATION DE CHANTIER • Lot 2 : ETANCHEITE • Lot 3 : MENUISERIES EXTERIEURES • Lot 4 : MÉTALLERIE ET SERRURERIE • Lot 5 : CVC - PLOMBERIE • Lot 6 : REVÊTEMENT DE FAÇADES Durée d’exécution : 4 mois Critères d’attribution : Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : ORGANISATION ET METHODOLOGIE Définition et appréciation du critère : -Cohérence des moyens humains mis en place : 15 points -Prise en compte du contexte en milieu occupé : 15 points 30/100 Prix Définition et appréciation du critère : DPGF renseigné 50/100 Délai d'exécution Définition et appréciation du critère : Remise du planning travaux 20/100 Justificatifs à produire : Se référer au règlement de consultation
Liste des lots :
Lot : Marché à lot unique
Objet de la consultation : RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE Références : SCP2018-03 CPV : 45000000 Domaine : Travaux Lieu d’exécution des travaux : Châteauneuf-les-Martigues Variantes : Non Prestations divisées en lot : oui • Lot 1 : GROS OEUVRE ET INSTALLATION DE CHANTIER • Lot 2 : ETANCHEITE • Lot 3 : MENUISERIES EXTERIEURES • Lot 4 : MÉTALLERIE ET SERRURERIE • Lot 5 : CVC - PLOMBERIE • Lot 6 : REVÊTEMENT DE FAÇADES Durée d’exécution : 4 mois Critères d’attribution : Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : ORGANISATION ET METHODOLOGIE Définition et appréciation du critère : -Cohérence des moyens humains mis en place : 15 points -Prise en compte du contexte en milieu occupé : 15 points 30/100 Prix Définition et appréciation du critère : DPGF renseigné 50/100 Délai d'exécution Définition et appréciation du critère : Remise du planning travaux 20/100 Justificatifs à produire : Se référer au règlement de consultation
Informations complémentaires
Lieu où l'on peut obtenir le dossier de consultation, déposer ou envoyer les offres :
Centre Technique Municipal - SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
31 Boulevard Armand Audibert
13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Téléphone : 04 42 10 91 79
courriel : commande.publique@chateauneuf-les-martigues.fr
Téléchargement de DCE gratuit sur klekoon.com

Date d'envoi de l'avis à la publication : 08 FEVRIER 2018

Date limite de réception des offres : 12 MARS 2018 à 16H00

Modalités de transmission des offres :
Ce marché est conforme au dispositif d’expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro SIRET.
Le mode de transmission des éléments de la candidature est dématérialisé.
La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n’est exigée (La signature sera dans ce cas demandée à postériori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de la consultation.
La modalité de transmission des offres la plus appropriée à ce marché est la transmission papier
La transmission des offres sous forme dématérialisée est autorisée.
Les documents transmis devront être rédigés en français et exprimés en euros.
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements administratifs
Service de la Commande Publique
Tél : 04 42 10 91 79 - Fax : 04 42 06 18 81
Courriel : commande.publique@chateauneuf-les-martigues.fr

Renseignements techniques
Direction des Services Techniques
Tél : 04 42 10 91 50

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Rue Breteuil - 13006 Marseille
Tel : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 89 - Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Lieu d'exécution
chateauneuf les martigues
Informations complémentaires
Ajouté le : 15/02/2018 15:24:00 Marché Public : RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE

L'acheteur public : "COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES" a effectué une opération concernant le DCE.

La consultation intitulée : "RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE" ayant pour référence "SCP2018-03" a été modifiée.

Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE:


Attestation de visite.pdf (Attestation de visite.pdf)


Cordialement.
Ajouté le : 15/02/2018 15:24:00 Marché Public : RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE

L'acheteur public : "COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES" a effectué une opération concernant le DCE.

La consultation intitulée : "RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE" ayant pour référence "SCP2018-03" a été modifiée.

Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE:


Attestation de visite.pdf (Attestation de visite.pdf)


Cordialement.
Ajouté le : 19/02/2018 16:45:00 Marché Public : RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE

L'acheteur public : "COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES" a effectué une opération concernant le DCE.

La consultation intitulée : "RENOVATION DE LA MAISON POUR TOUS DE LA MEDE" ayant pour référence "SCP2018-03" a été modifiée.

Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE : Synthèse de Diagnostic n° Mairie/CR_180853/GSG avant travaux relatif au DCE de Rénovation de la MPT de la Mède.

Titre : Diagnostic Mairie_CR_180853_GHI FINAL.pdf (Diagnostic Mairie_CR_180853_GHI FINAL.pdf)

Bonne réception,

Cordialement.

Accéder aux pièces

Conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation (DCE) n'est plus obligatoire.

Toutefois, le DCE étant susceptible d'être modifié par l'organisme public, nous vous recommandons fortement de vous inscrire afin d'être informé par alerte email des futures mises à jour du marché. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

Souhaitez-vous continuer ?

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR