Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

APPEL D'OFFRES : Travaux de réhabilitation des trottoirs de la route de Louey

Dépt
Parution
Clôture
Mode de passation
Source
Réponse en ligne
DCE / RC
65
08/03/2018
03/04/2018
Procédure adaptée
Klekoon
Accéder aux pièces
Organisme Èmetteur : MAIRIE DE JUILLAN
Travaux de réhabilitation des trottoirs de la route de Louey
Détail du marché
Acheteur public :
MAIRIE DE JUILLAN
mairie, 34bis rue Maréchal Foch
65290 juillan FR
Téléphone : 0562320600
Informations générales
Référence de la consultation : 002-2018
Mise en ligne : 08/03/2018 16:53:19
Mode de passation : Procédure adaptée
Catégorie de marché : Travaux
Classe d'activité : Classe 45 : Travaux de construction
Département : Hautes-Pyrénées (65)
Date limite des candidatures :
Date limite des offres : 03/04/2018 12:00
Objet de la consultation
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification du pouvoir adjudicateur Commune de JUILLAN Représentée par Monsieur Fabrice SAYOUS, maire 34 bis rue Maréchal Foch, 65290 JUILLAN Tél : 05 62 32 06 00 - Mail : commune@juillan.fr Mode de passation Marché public de travaux. Procédure adaptée suivant les articles 27 et 59 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Objet de la consultation : Travaux de réhabilitation des trottoirs de la route de Louey Type de marché : exécution. Lieu d’exécution Territoire de la commune de JUILLAN (65290). Caractéristiques principales Surface de trottoir à réhabiliter : 5 600 m² Mise à niveau de tampon, regard et bouche à clef : 150 U Remplacement de bordures et caniveaux Type T2-CS2 : 210 ml Délai prévisionnel d’exécution Le délai d’exécution prévisionnel est de 2 mois à compter de la notification du marché. Critères d’attribution L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : - 70% prix des prestations, - 30% valeur technique de l’offre et la proposition de planning. Modalités d’obtention du dossier de consultation Le dossier de consultation est disponible et téléchargeable : - sur le site de la mairie de juillan : http://www.juillan.fr, rubrique « marchés publics », onglet « avis d’appels publics à la concurrence », - sur la plate-forme : http://klekoon.com Remise des offres Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. Les offres seront déposées ou transmises sous pli recommandé à la mairie de JUILLAN Avant le : mardi 3 avril 2018 à 12h00 Les plis doivent comporter de façon apparente la mention : « JUILLAN – Réhabilitation des trottoirs de de la route de Louey » Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif et technique, contacter : Monsieur le Maire de la commune de JUILLAN Tél : 05 62 32 06 00 - Mail : commune@juillan.fr Instance chargée des procédures de recours Tribunal Administratif de Pau villa NOULIBOS, 50 Cours Lyautey CS 50543, 64010 Pau cedex. Date d’envoi de la consultation : 8 mars 2018
Liste des lots :
Lot : Marché à lot unique
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification du pouvoir adjudicateur Commune de JUILLAN Représentée par Monsieur Fabrice SAYOUS, maire 34 bis rue Maréchal Foch, 65290 JUILLAN Tél : 05 62 32 06 00 - Mail : commune@juillan.fr Mode de passation Marché public de travaux. Procédure adaptée suivant les articles 27 et 59 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics. Objet de la consultation : Travaux de réhabilitation des trottoirs de la route de Louey Type de marché : exécution. Lieu d’exécution Territoire de la commune de JUILLAN (65290). Caractéristiques principales Surface de trottoir à réhabiliter : 5 600 m² Mise à niveau de tampon, regard et bouche à clef : 150 U Remplacement de bordures et caniveaux Type T2-CS2 : 210 ml Délai prévisionnel d’exécution Le délai d’exécution prévisionnel est de 2 mois à compter de la notification du marché. Critères d’attribution L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : - 70% prix des prestations, - 30% valeur technique de l’offre et la proposition de planning. Modalités d’obtention du dossier de consultation Le dossier de consultation est disponible et téléchargeable : - sur le site de la mairie de juillan : http://www.juillan.fr, rubrique « marchés publics », onglet « avis d’appels publics à la concurrence », - sur la plate-forme : http://klekoon.com Remise des offres Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. Les offres seront déposées ou transmises sous pli recommandé à la mairie de JUILLAN Avant le : mardi 3 avril 2018 à 12h00 Les plis doivent comporter de façon apparente la mention : « JUILLAN – Réhabilitation des trottoirs de de la route de Louey » Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif et technique, contacter : Monsieur le Maire de la commune de JUILLAN Tél : 05 62 32 06 00 - Mail : commune@juillan.fr Instance chargée des procédures de recours Tribunal Administratif de Pau villa NOULIBOS, 50 Cours Lyautey CS 50543, 64010 Pau cedex. Date d’envoi de la consultation : 8 mars 2018
Informations complémentaires
Lieu d'exécution
juillan

Accéder aux pièces

Conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation (DCE) n'est plus obligatoire.

Toutefois, le DCE étant susceptible d'être modifié par l'organisme public, nous vous recommandons fortement de vous inscrire afin d'être informé par alerte email des futures mises à jour du marché. Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations communiquées.

Souhaitez-vous continuer ?

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR