Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ALLEMAGNE
appel-offre

Allemagne-Francfort-sur-le-Main: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques

2021/S 179-465235  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Allemagne-Francfort-sur-le-Main: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 2021/S 179-465235 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DB Netz AG (Bukr 16) Adresse postale: Adam-Riese-Straße 11-13 Ville: Frankfurt Main Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Code postal: 60327 Pays: Allemagne Point(s) de contact: Kreuzmann, Gabriele Courriel: marie.elsner@deutschebahn.com Téléphone: +49 3029756705 Fax: +49 3029755740 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.deutschebahn.com/bieterportal
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Stellwerkszentralisierung Bf. Elsterwerda-Biehla, ESTW-A Elsterwerda-Biehla Numéro de référence: 20FEI44392
II.1.2) Code CPV principal 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45315300 Installations d'alimentation électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DE407 Elbe-Elster
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Bauleistungen, Anpassung OLA, Rückbau Speiseleitungj
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/06/2020 Fin: 01/12/2024
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 129-317550
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 20FEI44392
Lot nº: 1 Intitulé:
Bauleistungen
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
17/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BUG Verkehrsbau AG Adresse postale: Landsberger Straße 265 Ville: Berlin Code NUTS: DE30 Berlin Code postal: 12623 Pays: Allemagne Courriel: info@bug-se.de Téléphone: +40 308187000 Fax: +49 30818700190 Adresse internet: www.bug-se.de
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Vergabekammer des Bundes Adresse postale: Villemomblerstr. 76 Ville: Bonn Code postal: 53123 Pays: Allemagne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45315300 Installations d'alimentation électrique
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DE407 Elbe-Elster Lieu principal d'exécution:
Elsterwerda
VII.1.4) Description des prestations:
Bauleistungen, Anpassung OLA, Rückbau Speiseleitungj
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/06/2020 Fin: 01/12/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BUG Verkehrsbau AG Ville: Berlin Code NUTS: DE30 Berlin Pays: Allemagne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Grabentiefe bei Gleisdurchbruch MKA 25 Die LV-Pos. 10.07.0050 beschreibt "Gleisdurchbruch unter Gleisen und Schwellen" herstellen, Tiefe bis 1,50 m unter SOK" Aufgrund der Ril 836.450, sowie der gerüften und baufreigegebenen AP ist eine oberkante Rohr bis zur Schwellenoberkante von 1,50m einzubauen und nachzuweisen. Folglich beträgt die herzustellende Grabentiefe bei Querungen mit einem Schutzrohr DN 110 eine Grabentiefe von 1,85m. Dies bedeutet einen entsprechenden Mehraufwand für den Bodenaushub als auch für die Grabenverfüllung. Verlegung Kabelschutzrohre und Kabelzugelemente MKA 26 Für die Errichtung der Gleisdurchbrüche sind zusätzlich Kabelschutz-rohre DN 110 PE-HD, sowie Kabelzugelemente 1-zügig DN 110 und 2-zügig DN 110 zzgl. Rohrbogen und flex Anschlussrohre zum Hochführen und Anbinden an Kabelkanäle und Abzweigkästen erforderlich. Diese Leistungen ist nicht im LV enthalten. Bodenaustausch wegen vorhandenem, nicht verdichtungsfähigem Boden MKA 27 Der ausgebaute Boden entspracht nicht den Tragfähigkeits-anforderungen des Baugrundgutachtens und konnte somit nicht verwendet werden. Stattdessen musste KG2-Austauschmaterial verwendet werden. Die Leistung ist nicht im LV enthalten. Zulage für Mehraufwand bei Bodenaushub und bei Verfüllung für Baugruben LV Pos. 10.03.0010 MKA 28 Infolge des zu sichernden und unvorhersehbaren Kabel- und Leitungsbestandes ist der zusätzliche Mehraufwand des Bodenaushubs und der Wiederverfüllung des Grabens erforderlich. Die Leistung ist nicht im LV enthalten. Zusatzleistungen bei offener Querung Stahlrohr DN 500 Querung km 125,016 MKA 29 Die herzustellende Kabelschutzrohrquerung bei km 125,016 ist im Planpaket Kabelquerungen enthalten. Um die Querung DN 500 km 125,016 in offener Bauweise umzusetzen, wurden Aufwendungen wie Bodenaustausch, Kabelsicherung und -Umverlegung, Verlegung zusätzlicher Schutzrohre, die nicht im LV enthalten sind, erforderlich. Zusatz- und geänderte Leistung bei offener Querung Stahlrohr DN 500 Querung km 125,037 MKA 30 Die herzustellende Kabelschutzrohrquerung bei km 125,037 ist im Planpaket Kabelquerungen enthalten. Um die Querung DN 500 km 125,037 in offener Bauweise umzusetzen, wurden Aufwendungen wie Bodenaustausch, Kabelsicherung und -Umverlegung, Verlegung zusätzlicher Schutzrohre, die nicht im LV enthalten sind, erforderlich. Zusatz offene Querung 18 x Schutzrohr DN 110 aus Kabelschutz-elementen 125,060 MKA 31 Die herzustellende Kabelschutzrohrquerung bei km 125,060 ist im Planpaket Kabelquerungen enthalten. Um die Querung DN 500 km 125,060 in offener Bauweise umzusetzen, wurden Aufwendungen wie Bodenaustausch, Kabelsicherung und -Umverlegung, Verlegung zusätzlicher Schutzrohre, die nicht im LV enthalten sind, erforderlich. Rückbau
   3.  Gleis in stillgelegter Anlage zur Baufreiheit für Aufbau Reptilienschutzzaun MKA 32 Das stillgelegte Gleis, dass im Randbereich an der Böschungsunterkante sich befindet, wurde erst in der Örtlichkeit beim Ortbegang (15.04.21) ersichtlich. Der Rückbau des
   3. Gleises (Gleisjoche) in der stillgelegten Anlage ist zur Baufreiheit für den Aufbau des Reptilieschutzzauns und dem Neubau der Außenanlage ESTW-Modul erforderlich und ist nicht im LV ethalten. PELIM-Messung (Lichtraummessung) MKA 33 PELIM-Messung (Lichtraummessung) ist gem. RIL 458.0108 und 883.0026 unmittelbar nach Stellung der Signale (durch Dritte) vor der IBN umzusetzen und in Form einer Sorfortmeldung an Infrastruktur zu übergeben. Diebezüglich werden aufgrund des zeitlichen Ablaufs zur Stellung der Signale mehrere An- und Abfahrten notwenig. Die mehrmalige An- und Abfahrt ist im LV nicht enthalten.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Die Leistungen für die Ausführungsarbeiten können sowohl aus technischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen nur durch den AN vorgenommen werden. Aus Kapazitätsgründen und zur termingerechten Fertigstellung der Ausführungsarbeiten in der erforderlichen Qualität ist die Leistung zwingend durch das ausführende Unternehmen gemäß dessen Koordinierung des Bauablaufs vorzunehmen. Bei der Beauftragung Dritter sind zudem erhebliche Verzögerungen durch ein erneutes Vergabeverfahren unvermeidbar. Bei der Beauftragung Dritter sind zudem erhebliche Verzögerungen durch ein erneutes Vergabeverfahren unvermeidbar.
VII.2.3) Augmentation de prix
 
 
C L A S S E    C P V
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45312100 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 
45312200 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45315300 - Installations d'alimentation électrique