TX:
22/06/2022 S119 Allemagne-Francfort-sur-le-Main: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 2022/S 119-334452 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours |
| |
| |
| Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice |
| |
| I.1) | Nom et adresses Nom officiel: DB Netz AG (Bukr 16) Adresse postale: Adam-Riese-Straße 11-13 Ville: Frankfurt Main Code NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Code postal: 60327 Pays: Allemagne Point(s) de contact: Kreuzmann, Gabriele Courriel: Steven.Raukopf@deutschebahn.com Téléphone: +49 3029756705 Fax: +49 3029755740 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.deutschebahn.com/bieterportal |
| |
| |
| Section II: Objet |
| |
| II.1) | Étendue du marché |
| II.1.1) | Intitulé:
Stellwerkszentralisierung Bf. Elsterwerda-Biehla, ESTW-A Elsterwerda-Biehla Numéro de référence: 20FEI44392 |
| II.1.2) | Code CPV principal 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques |
| II.1.3) | Type de marché Travaux |
| II.2) | Description |
| II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45315300 Installations d'alimentation électrique |
| II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE407 Elbe-Elster |
| II.2.4) | Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Bauleistungen, Anpassung OLA, Rückbau Speiseleitungj |
| II.2.7) | Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/06/2020 Fin: 01/12/2024 |
| II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
| |
| |
| Section IV: Procédure |
| |
| IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
| IV.2.1) | Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 129-317550 |
| |
| |
| Section V: Attribution du marché/de la concession |
Marché nº: 20FEI44392
Lot nº: 1 Intitulé:
Bauleistungen |
| V.2) | Attribution du marché/de la concession |
| V.2.1) | Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
29/06/2020 |
| V.2.2) | Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non |
| V.2.3) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BUG Verkehrsbau AG Adresse postale: Landsberger Straße 265 Ville: Berlin Code NUTS: DE30 Berlin Code postal: 12623 Pays: Allemagne Courriel: info@bug-se.de Téléphone: +40 308187000 Fax: +49 30818700190 Adresse internet: www.bug-se.de
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non |
| V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) |
| |
| |
| Section VI: Renseignements complémentaires |
| |
| VI.3) | Informations complémentaires:
|
| VI.4) | Procédures de recours |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Vergabekammer des Bundes Adresse postale: Villemomblerstr. 76 Ville: Bonn Code postal: 53123 Pays: Allemagne |
| VI.4.3) | Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. |
| VI.5) | Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 |
| |
| |
| Section VII: Modifications du contrat/de la concession |
| |
| VII.1) | Description du contrat après les modifications |
| VII.1.1) | Code CPV principal 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques |
| VII.1.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 45312200 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 45314000 Installation de matériel de télécommunications 45315300 Installations d'alimentation électrique |
| VII.1.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: DE407 Elbe-Elster Lieu principal d'exécution:
Elsterwerda Biehla |
| VII.1.4) | Description des prestations:
Bauleistungen, Anpassung OLA, Rückbau Speiseleitungj |
| VII.1.5) | Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 10/06/2020 Fin: 01/12/2024 |
| VII.1.6) | Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) |
| VII.1.7) | Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: BUG Verkehrsbau AG Ville: Berlin Code NUTS: DE30 Berlin Pays: Allemagne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non |
| VII.2) | Informations sur les modifications |
| VII.2.1) | Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
MKA095 zus. Leistung Zeischa Im Zuge der AP haben sich gegenüber der EP Änderungen der Ril zur Erdung von Modulgebäuden ergeben, weshalb zusätzliche Erdungsmaßnahmen notwendig sind. MKA096 ÜK TST und SV ZN BBLW Bei der Ausführung für den Anschluss der Weichenheizungsanlage an die Trafostation ist aufgefallen, dass die baulichen Vorraussetzungen für den Anschluss des verwendeten Querschnitts zu klein sind. In Absprache mit dem Anlagenverantwortlichen wurde sich für einen Überkabekasten direkt vor der Trafostation entschieden, in welcher der große Querschnitt aufgelegt wird und ein Kabel mit kleinerem, passenden Querschnitt vom Übergabekasten in die Trafostation geführt werden kann. Ent-/Sperren und Ein-/Ausbolzen von Schaltern Zum Ausführen von Arbeiten an und in der Nähe von der Oberleitungsanlage sind zusätzlich die Schalter zu sperren und auszubolzen sowie zu entsperren und einzubolzen. Einmessen OLA Bestand BEB Um die Platzierung der Beleuchtungsmasten exakt und kollisionsfrei zu planen ist ein Einmessen der Oberleitungsanlage in den kritischen Bereichen notwendig. Hieraus werden ggf. zusätzliche Maste und andere Mastarten notwendig. LV Erstellung Blitzschutz Hoyerswerda (fortführend zu AvL 13 und 27) Wie in den vorangegangenden Anzeigen, muss auch die Blitzschutzanlage in Hoyerswerda beplant und ausgeführt werden sowie ein LV erstellt werden. Die hier genannten Leistungen sind zwingend für eine abnahmefähige Anlage und damit erfolgreiche Inbetriebnahme erforderlich. |
| VII.2.2) | Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Der AN ist mit der gesamthaften Planung und Ausführung beauftragt. Aufgrund der Komplexität und ineinandergreifenden Leistungen ist eine separate Ausschreibung der Leistung technisch nicht möglich. Die Leistungen können sowohl aus technischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen nur durch den AN vorgenommen werden. Aus Kapazitätsgründen und zur termingerechten Fertigstellung in der erforderlichen Qualität ist die Bausausführung zwingend durch das ausführende Unternehmen gemäß dessen Bauablauf vorzunehmen. Bei der Beauftragung Dritter sind zudem erhebliche Verzögerungen durch ein erneutes Vergabeverfahren unvermeidbar. |
| VII.2.3) | Augmentation de prix Allemagne-Francfort-sur-le-Main: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriquesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 22/06/2022 DE National
|
